鋼結構施工合同
在人們愈發重視契約的社會中，我們用到合同的地方越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編整理的鋼結構施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。
建設方（以下簡稱甲方）：_________
承攬方（以下簡稱乙方）：_________
根據《民法典》及有關規定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協商后同意簽訂本合同。
一、鋼結構工程概況
（1）工程名稱：_________
（2）工程地點：_________
（3）工程范圍和內容：本房為_______跨鋼結構廠房，規格：長_______米；寬_______米；檐高_______米，按圖紙施工。
（4）建筑外包面積：_______平方米。
二、工程施工日期
（1）開工日期：______年___月___日；
（2）竣工日期：______年___月___日；
（3）合同工期總日歷天數_________天。
三、工程合同造價及結算
（1）本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯系單形式可作調整，將調整后的金額以書面形式通知對方。
（2）本合同簽訂后，甲方須付預付款______％計人民幣______元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的______％計人民幣______元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程款。
（3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
（4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。
（5）本合同造價結算方式：____________。
四、質量標準
工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
五、甲方的義務責任
（1）辦理好各種施工手續，并在乙方進場前提供給乙方；
（2）施工過程中，協助乙方協調好各種關系；
（3）提供施工所需的水、電源。
六、乙方的義務責任
（1）乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質證明，并按相應標準進行加工制作，如不相符，甲方有權提出整改或相應經濟賠償；
（2）在施工過程中，乙方應文明施工；
（3）乙方在施工中發生的一切事故，由乙方負全責。
七、安全責任
乙方進場后，要嚴格按照操作規程及有關施工安全規范進行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發生安全事故及施工質量達不到要求，一切經濟損失及責任全部由乙方承擔。
八、材料的提供
工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
九、工程驗收
（1）乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明和相關規范精心施工，確保質量，施工中因施工責任造成不合質量要求，甲方必須及時提出，乙方應保證質量，負責返工修補并承擔一切費用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質量問題，由乙方無償保修一年（本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質監站組織為準）。
（2）甲方按施工圖紙、說明及國家有關規定進行驗收，竣工前乙方提出交工通知書，甲方接到通知書后應在五日內組織人員進行驗收，并簽具驗收證明，逾期按合格檢定。（竣工驗收合格后甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用則視為工程驗收合格）。
十、維修期限
承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修合同，并對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。
保修期為：______年___月___日—______年___月___日。
十一、違約責任
（1）因承包人原因導致工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔返工或采取加固措施發生的全部費用；
（2）因承包方原因導致延誤工期，按工程總造價的萬分之三/天賠償發包人；
（3）發包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三/天賠償承包人。
十二、爭議解決
若雙方就經濟糾紛協商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。
十三、其他
（1）發包人、承包人履行合同全部義務后，發包人向承包人簽發履約證書，本合同即告終止。
（2）合同的權利義務終止后，發包人、承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。
（3）本合同正本____份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存____份。
（4）雙方根據有關法律、行政法規規定，結合工程實際，經協商一致后，可對本合同內容具體化、補充或修改，其效力同本合同。
發包人：_________（公章）
委托代理人：_________
電話：_________
傳真：_________
開戶銀行：_________
賬號：_________
郵政編碼：_________
______年___月___日
承包人：_________（公章）
委托代理人：_________
電話：_________
傳真：_________
開戶銀行：_________
賬號：_________
郵政編碼：_________
______年___月___日
【鋼結構施工合同】相關文章：
鋼結構承包施工合同02-23
鋼結構施工合同范本08-30
鋼結構工程施工合同02-13
鋼結構施工合同15篇03-26
鋼結構安裝施工合同范本09-27
鋼結構工程施工合同15篇02-16
鋼結構工程施工合同13篇04-03
鋼結構工程施工合同19篇03-09
鋼結構工程施工承包合同10-12