安全施工合同

　　隨著人們對法律的了解日益加深，我們用到合同的地方越來越多，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的安全施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

安全施工合同1

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　為確保工程質量圓完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程結構：磚混結構，______樓層，______樣式

　　2、建筑面積：_____平方米，最后按建筑實際面積為準，樓頂出檐為：_____屋面處理方式為：_____層高為：_____門窗材料：_____尺寸：_____。

　　第二條：承包方式

　　1、承包形式：_____工料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備。

　　2、施工費用：按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣_____元(大寫：__________)，房屋建筑面積計算方法為：_______________。

　　3、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

　　4、乙方單方負責工程施工過程管理和施工安全管理，和相關的保險措施；甲方不承擔一切責任。

　　第三條：工程工期

　　1、甲方規定動工時間為_____年___月___日到_____年___月___日，乙方不得提前和推后。

　　2、在保證工程質量的'前提下，因下雨和建筑材料短缺原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

　　第四條：工程質量及付款方式

　　1、乙方未按甲方要求，或施工質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

　　2、工程付款方式：工程裝飾完工并交付甲方使用后雙方結算，甲方一次性付清工程余款(質量保證金除外)。

　　3、乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為___年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。

　　甲、乙雙方必須共同遵守以上約定，如有未盡事宜經雙方協商一致后可另附補充。

　　甲方(字蓋章):____________乙方(簽字蓋章):____________

　　_____年___月___日_____年___月___日

安全施工合同2

　　發包方（以下稱甲方）：____________________

　　承包方（以下稱乙方）：____________________

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程

　　二、工程地點：麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包機械、包安全

　　第二條工程期限

　　合同工期總日歷天數10天

　　第三條工程價款、結算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

　　3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價*安裝組數進行費用結算。

　　4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.

　　第四條甲乙方責任

　　1、甲方需把料運至安裝現場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

　　第五條安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的`費用，由乙方承擔。

　　第六條獎懲責任

　　1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。

　　2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條附則

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　代表：_______________代表：_______________

　　年_____月_____日年_____月_____日

安全施工合同3

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲方在建房屋___棟，建筑層數___層，___層約_____平方米，___層約_____平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。

　　乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的.建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　三、承包價格

　　每平方米人民幣大寫：_______________元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。

　　四、付款方式

　　合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付___%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到___%，完成第___層以及屋頂付到___%付款___元，工程全部完工，交驗完畢付到___%，預留___%為質量保證金，完工___年內無質量問題，清尾款。

　　五、雙方責任

　　甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為___(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

　　九、后期維修

　　因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發生的相關賠償以及責任

　　十、其它

　　其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

　　本合同___式___份，甲乙雙方各執___份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：____________

　　乙方簽字(章)：____________

安全施工合同4

　　甲方：__________乙方：__________

　　地址：__________地址：__________

　　郵編：__________郵編：__________

　　電話：__________電話：__________

　　法定代表人(委托代理人)：__________

　　法定代表人(委托代理人)：__________

　　開戶行：__________開戶行：__________

　　帳戶：__________帳戶：__________

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條工程名稱(指分包部分之間工程名稱)

　　第二條工程地點。

　　第三條工程范圍。

　　第四條質量標準可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規范》列出)。

　　第五條承包人(如按預算實行包工包料，屬于總承包人及發包人負責供應之材料，分包人應將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明)。

　　第六條工程總價本工程包價計人民幣_____元整。

　　第七條工程包價本工程包價計人民幣_____元整(本工程全部總造價減去發包人及總承包人供應材料總值)。

　　第八條付款辦法

　　第九條工程期限按本合同第三條的工程范圍自_____年_____月_____日開工至_____年_____月_____日止全部完工。

　　第十條中間開工本工程范圍內的工程，自_____年_____月_____日開工于_____年_____月_____日完成交工。

　　第十一條雙方聯系制度及協作辦法。

　　第十二條關于工程保密辦法。

　　第十三條違約責任。

　　第十四條特殊條款。

　　第十五條合同有效期限，本合同自雙方簽字蓋章后立即生效，在全部工程竣工，辦理交工驗收款項結清后失效。

　　第十六條合同份數本合同正式兩份，雙方各執一份，副本份，總承包人收執份(其中送撥款銀行及發包人各一份)分包方收執份。

　　第十七條合同附件

　　總承包人：__________負責人：__________地址：__________電話：__________

　　分包方：__________負責人：__________地址：__________電話：__________

　　_____年_____月_____日訂立

安全施工合同5

　　包方(甲方)：_______________

　　承包方(乙方)：_______________

　　項目名稱：_______________

　　工程地點：_______________

　　發包方(甲方)：成都市鹽道街外語學校

　　承包方(乙方)：核工業西南建設集團有限公司

　　依照《中華人民共和國合同法》、建設部《建筑安裝工程總分包實施辦法》及相關文件的規定，經雙方協商一致，簽定本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：成都市鹽道街外語學校校園風貌改造工程二標段

　　二、工程地點：成都市航空港機場路

　　三、工程范圍：對校內原美樂幼兒園前籃球場進行改造

　　四、工程價款及工程量確認：詳附簽證單(簽證中單價為綜合單價，單未含稅金，稅金按清單定額另計，工程量為實際發生量)。

　　第二條施工內容

　　1、主體工程內容：原籃球場重做EPDM塑膠透氣性面層(面層厚度為8mm厚)，畫出標準籃球和羽毛球活動區域。

　　2、附屬工程內容：

　　(1)、新作前鏟除籃球場原塑膠面層；

　　(2)、采用C30細石混凝土修復籃球場基層損壞的'地方；

　　(3)、用黑色塑膠顆粒對籃球場基層有高差的地方進行找平；

　　(4)、籃球場周邊綠化增加。

　　第三條雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、提供現場施工用水接口、電源接頭、配合施工過程正常順利進行。

　　2、確認施工圖紙及方案，并說明使用材料和效果。

　　3、組織工程竣工驗收，并按合同規定辦理工程決算。

　　二、乙方責任

　　1、按甲方要求及有關施工技術規范進行施工。

　　2、使用材料需符合標準和各項要求。

　　3、工程需符合驗收標準：籃球場面層平整度達到要求，誤差因在2mm以內；籃球場面層外觀無裂痕，無明顯接頭、分層、凹凸現象，不積水。

　　4、工程竣工后清理現場，做到工完場清。

　　第四條工程結算

　　合同總價為(大寫：_____)，于_____年_____月一次性結清。

　　第五條附件

　　1、簽證單：_____張。

　　2、籃球場圖紙。

　　第六條附則

　　一、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時。解決不了的，可向工程所在地經濟合同仲裁委員會申請仲裁。

　　二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　三、本合同自雙方簽字后生效，至工程全部竣工并付清工程款后失效。

　　甲方(蓋章)：__________乙方(蓋章)：__________

　　法定代表人：__________法定代表人：__________

　　委托代理人：__________委托代理人：__________

　　單位住所：__________單位住所：__________

　　聯系電話：__________聯系電話：__________

　　簽訂日期：_____年_____月_____日簽訂日期：_____年_____月_____日

安全施工合同6

　　甲方：__________姓名：__________

　　乙方：__________姓名：__________

　　甲方將位于楊家大地的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工，甲方包料，乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備，甲方負責建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由甲方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的一切傷亡事故由乙方負完全責任，與甲方無關。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。

　　二、被建房屋的建筑面積為200平方米，甲方將包括地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼外墻的瓷磚、樓梯及其附屬設施、)。乙方的施工承包房子主體單價為每平方米155(大寫：壹佰伍拾伍元)元整。平方面積以滴水為界；樓梯1個平方按兩個平方計算。二層多砌一堵擋土墻。

　　三、付款方式：

　　開工付20xx(大寫：伍仟)元整。一層房面打完付10000(大寫：壹萬元)元整。二層房面打完再付10000(大寫：壹萬元)元整，竣工后付清剩余款項(余伍千元整作為質量保證金，一月后無任何質量問題再付清剩余伍千元)。

　　四、特別要求及說明：

　　1、基礎開挖深度及寬度按施工圖及地質情況現場確定。基礎施工含基礎槽挖掘和土方回填、夯實。

　　2、樓板要求層層現澆(包括樓梯、門窗、過梁)。

　　3、內墻全部抹灰，外墻正立面全部貼面磚。立柱貼磚。樓梯貼磚。

　　4、工期為兩個月，雨天除外。

　　五、工程質量等級：

　　達到施工規范規定的.驗收合格標準，屋頂陰角不能超過2公分，墻體陰角不能超過1公分，磚體四大角不超過1公分，石墻墻面不超過3公分。在施工中個別部位若達不到質量要求的，返工重做。所造成的材料、人工損失均由乙方全部負責賠償。經整改后還達不到質量要求的，甲方有權單方面終止合同，另行發包，并按乙方已完工程人工費的50%結算清理出場。

　　六、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效，產生法律效率。本協議一式二份。甲方、乙方各執一份。

　　七、甲方簽字(簽章)：__________乙方簽字(簽章)：__________

　　見證人簽字(簽章)：__________

　　簽約時間：_____年_____月_____日

【安全施工合同】相關文章：

施工安全合同04-26

施工工地安全合同01-06

建筑施工安全合同04-30

外墻施工安全合同03-29

裝修施工安全合同03-01

項目安全施工合同02-25

安全施工協議04-24

施工合同范文施工合同安全措施范文02-28

工程施工安全合同03-09