建筑工程承攬合同書

　　在人們愈發重視契約的社會中，合同出現的次數越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家收集的建筑工程承攬合同書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

建筑工程承攬合同書1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：

　　1、250KVA變受電工程的'設計、設備購置、安裝調試

　　二、有關技術及服務要求：

　　1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配

　　合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。

　　2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。

　　3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

　　4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

　　三、工程款項及費用的結算：

　　1、工程款結算按《浙江省建設安裝定額20__版、預算管理制度及規定》執行。

　　2、工程預算款總計：102496元;

　　(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

　　3、本工程款分2次結清，其中：

　　(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%

　　(計70000元)

　　(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的結算以審計決算為依據。

　　四、施工及竣工驗收：

　　1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

　　2、乙方應在 年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

　　3、施工期間，甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

　　造成意外事故和損失，由乙方自負。

　　5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

　　五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

　　甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)

　　代表： 代表：

建筑工程承攬合同書2

　　發包方：___________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

　　根據甲乙雙方協商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、工程名稱：_____________________________________

　　二、工程地點：_____________________________________

　　三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡，工程面積2772平方米，工程總價138600元。

　　四、工程承包方式及范圍：

　　1、承包方式：包工不包料

　　2、承包范圍：本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

　　五、驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、工程開竣工日期：_____年__月__日，竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的.___，次鋼安裝完再付總額的______%，墻板安裝完再付總額的______%，頂板安裝完再付總額的______%，余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。

　　八、甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失

　　九、安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程承攬合同書3

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、工期： 天(日歷天)。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期，開工日期為 年 月 日。

　　第二條甲方責任，權利和義務

　　1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的.障礙物，安排好乙方施工所需水、 電，并承擔相關費用。

　　4、根據乙方要求及時做好工程驗收工作。

　　第三條乙方責任、權利和義務

　　1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定;嚴格按甲 方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。

　　第四條工程項目

　　1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價420元/m2×81 m2=34020元(大寫：叁萬肆仟零貳拾元)

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價860元/ m2×46.5 m2=39990元

　　(大寫：叁萬玖仟玖佰玖拾元)

　　3、上海雙雄銅門廠，單價12800元/ m2×4.7 m2=60160元(大寫：陸萬零壹佰陸拾元) 樣式如圖40-01所示。

　　4、隱形防盜網，單價150元/ m2×54 m2=8100元

　　5、推拉門：單價560元/ m2×35.3 m2=19768元

　　6、陽光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價450元/ m2×37 m2=16650元

　　7、衛浴門，1080元/條×5條=5400元

　　8、室內門，2880元/條×9條=25920元

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價1280元/ m×65.8 m=84224元

　　第五條工程質量及驗收

　　1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

　　3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。

　　4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：(大寫)貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元

　　(小寫)

　　1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

　　余下5%作為保證金6個月后再支付。

　　第七條本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效;

　　甲方： 乙方：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

建筑工程承攬合同書4

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

　　第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。

　　第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。

　　第四條承包方式：包工包料。

　　第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。

　　第六條質量要求：鋁百葉窗的`顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。

　　第七條使用標準及規范：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規范

　　第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。

　　第九條付款方式：

　　1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。

　　2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上價款以含稅金。

　　第十條保修：保修期為一年。

　　第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。

　　第十二條結算方式：現金結算。

　　第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負

　　責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。

　　第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。

　　第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。

　　2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　負責人簽字： 負責人簽字：

　　 年 月 日 年 月 日

【建筑工程承攬合同書】相關文章：

承攬合同書01-09

建筑工程承攬合同11-23

加工承攬合同書04-19

承攬合同書15篇01-09

裝修施工承攬合同書09-24

承攬合同書錦集09-24

承攬合同書(精選15篇)02-08

承攬合同書(15篇)02-07

承攬合同書精選15篇02-14