- 相關推薦
建設工程施工合同最新版
在不斷進步的社會中，人們運用到合同的場合不斷增多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的建設工程施工合同最新版，希望對大家有所幫助。
建設工程施工合同最新版1
訂立合同雙方：
建設單位：＿＿＿＿以下簡稱甲方；
勘察單位：＿＿＿＿勘察院，以下簡稱乙方。
為了明確建設單位與勘察單位的經濟責任，分工協作，相互促進，多快好省地完成國家建設項目的勘察任務，根據已被正式批準的建設項目計劃，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條工程名稱、規模、投資額、建設地點＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二條勘察的范圍、進度和質量＿＿＿＿＿＿＿＿。
第三條甲方的義務
1.在簽訂合同時，甲方必須向乙方提交按基建程序批準的計劃任務書復印件，提交進行工程地質勘察的用地批準文件和紅線圖復印件。
2.在簽訂合同時，甲方必須在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由設計單位提出、經建設單位同意的勘測范圍之地形圖和建筑平面布置各一份，提交由建設單位委托、設計單位填寫的勘察技術要求及附圖，并對提交的時間、進度、質量負責。
3.甲方必須在＿＿年＿＿月＿＿日以前做好現場勘察工作的水、電供應、平整道路、清理現場、準備材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明細表）。
4.甲方必須在＿＿年＿＿月＿＿日乙方進入現場前，辦好征地、拆遷、砍樹、采青苗等項目的賠償手續。
5.甲方必須負責解決乙方勘察人員的現場吃住、辦公等條件。乙方現場勘察人員的吃住費用由乙方自負，如果甲方安排住招待所、飯店，費用由甲方負擔。甲方人員的集體福利設施（如浴室、理發、醫療等）應為乙方人員提供方便。勘察施工中必須的民工、燃油料以及冬季生活取暖的設置及煤、木材由甲方供給（費用由乙方負擔）；生產現場取暖和機具的看守由甲方負責解決并負擔費用。
6.乙方勘察人員、勘察機具進入工程地點的交通運輸和勞務費均由甲方負擔。
7.甲方對乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得轉讓給第三者重復使用。
第四條乙方的義務
1.乙方應按照現行的標準、規模和技術條例，進行工程測量、工程地質、水文地質的.勘察工作，并按合同規定的進度、質量提交勘察后果。
2.乙方應于＿＿年＿＿月＿＿日進入現場勘察，＿＿年＿＿月＿＿日提交全部勘察資料，提交測量透明圖＿＿份，提交工程地質報告書一式＿＿份（如甲方需要加印、加曬圖紙資料，另外收費）。乙方如因氣候或甲方原因影響現場施工三天以上，工期可順延。
第五條定金及勘察取費標準及撥付辦法
1.本工程按國家建委頒發的《工程勘察收費辦法》收取勘察費，總價預計為＿＿＿＿元。自本勘察合同生效后＿＿＿＿日內，甲方應向乙方支付相當于勘察費的30％的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察費。甲方不履行合同的，無權要求償還定金，乙方不履行合同的，應當雙倍返回定金。勘察工作開工后，甲方應向乙方支付勘察經費的30％；全部勘察工程結束后，乙方按合同規定向甲方提交勘察報告書和圖紙，并進行工程結算，甲方提取資料后＿＿＿＿日內，應按實際勘察
工作量清付勘察費。勘察費用的支付均由建設銀行辦理托收承付。
2.屬于特殊工程（如自然地質條件復雜，技術要求高，勘察手段超過現行規范，特別重大、緊急、有特殊要求的工程，特別小的工程等）的收費辦法，原則上按勘測工程總價加收20～40％的勘察費。
第六條甲方的違約責任
1.如果由于甲方變更計劃，或提供的資料不準確，或未按期提供勘察、設計必需的資料或工作條件而造成勘察、設計的返工、停工、窩工或修改設計、甲方應按乙方實際消耗的工作量增付費用，勘察工期順延，因甲方責任而造成重大返工或重作設計，應另行增費，勘察工期順延。
2.甲方超過合同規定的時間交付勘察費或定金，應按銀行拖延付款的規定向乙方償付違約金＿＿元。
第七條乙方的違約責任
1.乙方因勘察質量低劣引起返工或造成工程損失，應繼續完善勘察，并根據造成的損失情況承擔經濟和技術責任，甲方可視造成的損失大小，減少或不付勘察設計費。
2.乙方如勘察錯誤造成工程重大質量事故，除免收受損失部分的勘察設計費外，還應付與直接受損失部分勘察設計費相等的賠償金。
3.由于乙方的責任延遲提供勘察文件，時間達＿＿天以上的，每延遲一天，應向甲方償付相當于工程勘察費總價＿＿‰的違約金。
第八條糾紛的處理
本合同執行中如發生糾紛，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方屬于同一部門的，由上級主管部門調解；調解不成，或不屬于同一部門的，可向國家規定的合同管理機關申請調解或仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第九條其它
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
本合同＿＿年＿＿月＿＿日雙方簽字后生效，全部勘察工程驗收后失效。本合同如有未盡事宜，需經雙方共同協商，作出補充協定。補充協定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式＿＿份，送計委、建委、建行……各留存一份。
建設單位（甲方）：＿＿＿＿（公章）
代表人：＿＿＿＿（蓋章）
聯系人：＿＿＿＿
通訊處：＿＿＿＿
電話或電報：＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿
勘察單位（乙方）：＿＿＿＿（公章）
代表人：＿＿＿＿（蓋章）
聯系人：＿＿＿＿
通訊處：＿＿＿＿
電話或電報：＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿
＿＿年＿＿月＿＿日訂立
附：
1.測量任務和質量要求表：
2.工程地質任務及質量要求表。
測量任務和質量要求表附表1
工程名稱工程地點設計單位工作內容工作量和技術要求備注
工程地質任務及質量要求表附表2
工程地點：設計單位：設計負責人：勘察階段：建筑物名稱
或（代號）結構
類型層數及
總高度基礎砌置深
度及標高基礎
類型總荷重單位面
積荷重另提交：
一、場地的地形圖（附有舊址座標）。
二、總平面布置圖。
三、詳細的勘察技術要求（另附）。
四、場地附近已有勘察資料。
建設工程施工合同最新版2
發包方：（以下簡稱“甲方”）_____________________________
承包方：（以下簡稱“乙方”）_____________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程項目概況
1、工程名稱：_____________________________
2、工程地點：_____________________________
3、工程內容：_____________________________
4、工程范圍：_____________________________
5、工程內容及做法（詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》）。
6、質量標準：質量驗收標準按國家頒布的《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》等相關法律法規執行。
7、工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
（1）乙方包工、包料。
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》）；
（3）乙方包工、甲方包料（詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》）。
第二條合同價款及調整
1、工程造價：總承包價為____________元，大寫人民幣__________，裝修工程包含的項目詳見《工程預（結）算表》。
2、任何一方不得擅自改變合同價款，除合同另有約定或發生下列情況之一方可作調整：
（1）甲方提出設計變更、材料變更和項目變更；
（2）雙方書面確認的其他因素。
第三條工期
1、承包方應按發包方要求的工期完成全部工作。
開工日期：_____________________________
竣工日期：_____________________________
合同工期：______________________日歷天。
2、有下列情況之一，并經發包方簽證，工期可以順延。
（1）因發包方原因影響開工。
（2）不可抗力。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發包方損失。
第四條工程保修
1、保修內容、范圍：工程承包范圍內的全部內容。
2、保修期限：按工程通過竣工驗收合格之次日算起，保修期為壹年。保修期內，乙方提供工程的免費維修服務。工程保修期內，乙方應在接到甲方書面或電話通知后的24小時內到場勘查，并在三天內維修完畢。
第五條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
（1）甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（詳見：裝飾裝修工程設計圖紙）；
（2）甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份（詳見：裝飾裝修工程設計圖紙），設計費__________元，由甲方支付（此費用不在工程價款內）。
第六條工程款撥付和結算
1、甲乙雙方簽訂合同后，乙方向甲方提供《工程預算表》。甲方在收到《工程結算表》的.5個工作日內向乙方支付第一筆工程款人民幣_________，大寫人民幣_________。
2、工程竣工并經甲方驗收合格后，乙方向甲方提供《工程結算表》。甲方在收到《工程結算表》并核對無誤后的5個工作日內向乙方支付第二筆工程款人民幣____________，大寫人民幣_____________。
3、乙方指定收款賬號信息為：
戶名：_________________________________________
工行賬號：_____________________________________
開戶行：_______________________________________
若收款賬號發生變更的，乙方應及時通過書面方式通知甲方，否則甲方將款項轉賬至上述賬號，即視為乙方收到相應款項。
第七條雙方權利及義務
1、甲方應按照合同約定及時向乙方支付工程款。
2、甲方有權對工程質量及施工進度等進行檢查、監督，并對發現的問題提出意見和建議。
3、甲方有權根據實際情況，對工程內容進行增加或者修改，乙方應積極配合。
4、乙方提供的材料應符合相關質量要求，并在材料運送到施工現場后及時通知甲方進行查驗。如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由乙方負責賠償。
5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質，并應按相關要求及標準進行施工，保質保量，按期完成工程任務。
6、乙方保證嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按照雙方約定及甲方要求進行施工，做好各項質量檢查并留存施工記錄。
7、施工過程中，乙方應嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規定及質量標準。若因乙方原因導致出現人身損害或財產損失的，乙方應承擔全部賠償責任。
8、乙方應保護好原場所的辦公設施、設備，保證施工現場整潔，工程完成后負責清掃施工現場。
第八條工程驗收
乙方在工程完成后應及時通知甲方進行驗收，甲方查驗后對工程質量提出異議的，乙方應配合重驗，驗收不合格的，乙方應在甲方限定的時間內進行整改，并在整改完成后及時通知甲方進行復驗。
第九條違約責任
1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔本合同項下的義務的即構成違約，守約方有權要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。
2、若因乙方未能在約定的工期內完成工程項目或遲延履行本合同約定的其他義務的，每遲延一天，乙方應向甲方支付相當于工程總承包價百分之五的違約金；遲延超過10天的，甲方有權單方要求解除合同，并要求乙方支付相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失（包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等）。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務的，甲方有權要求解除合同，并要求乙方承擔相當于工程總承包價50%的違約金并賠償甲方遭受的損失（包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、律師費、訴訟費、保全費、差旅費等）。
第十條合同爭議或糾紛處理
本合同履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解除，協商不成的，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。
第十一條附則
1、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。
4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：___________________
乙方（蓋章）：___________________
___________年_________月________日
___________年_________月________日
建設工程施工合同最新版3
建設方：以下簡稱甲方
施工方：以下簡稱乙方
甲方原有一層因現須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質保量的完成本工程，經雙方協商成達協議如下：
一、甲方供應原材料，乙方負責從主體到裝修的`全部工程施工，設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。
二、單價，按建筑面積計算，每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。
三、質量要求：主體二層上下垂直誤差應在2公分之內，不能超過2公分，砂漿應飽滿，裝修抹灰要求中級，偏差度應按施工規范實行必須粘結牢固，無脫層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應符合施工規范。
四、主體結構要求，板面筋布150mm150mm，扎筋應按建筑施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應按物理學性能的制作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標號C20，立柱，梁無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。
五、乙方在施工期間應做好安全防護設施，保證安全第一，質量第一，如在施工過程中，發生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切后果應由乙方負責，甲方不負任何責任。
六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協商支付，待工程全部完成驗收合格后一次性付清。
七、本協議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程施工合同最新版4
發包方（全稱）：
承包方（合稱）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本建設工程施工協商一致，訂立本合同。
合同內容如下：
一、工程概況
工程名稱：蔬菜種植、光伏發電
工程地點：嘉祥縣梁寶寺鎮燕尾河村
工程內容：本園區內的`所有道路硬化、綠化、給排水、電線電纜、路燈等附屬工程的施工及設計。
工程立項批準文號：20__年底前齊備
資金來源：開工前已備齊該工程款。
二、工程承包范圍：大包，包工包料，保質量安全，綠化保設計。
三、合同工期：道路、給排水在20__年底前完工（即20__年12月30日前）電線電纜、路燈、綠化等具體開工日期依工地現場實際施工情況定。
四、質量標準：合格工程
五、取費標準：道路硬化、綠化、給排水、路燈照明等均按山東省最新定額取費。
六、合同價款：以實際發生的工程量為準（見預算報表）。道路硬化、綠化、給排水、電線電纜、路燈等附屬工程的預算報表，為本工程施工合同的補充條款，具有相同的法律效力。
七、付款方式：乙方的機械人員進場撥付總工程款35%的預付款，本工程施工一半撥到70%，完工撥至97%，剩余3%完工驗收合格后一年內支付。
八、合同生效:
合同訂立時間年月日
合同訂立地點：
本合同雙方約定：后生效。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，未盡事宜協商解決。
發包人（公章）：承包人（公章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
電話：電話：
建設工程施工合同最新版5
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》以及有關規定和地方現行勞動法的要求。雙方根據包工包料，工程分工負責協作的精神，并承擔一切的責任和義務，經甲乙雙方充分協商商定合同，并嚴肅執行。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：鹽池縣綜合福利中心
3、承包方式：包工包料。
4、工程期限：本工程自20__年10月15日至20__年11月1日完工，工期為15天。
5、合同價款：按照實際發生工程量計算，共計捌萬叁仟柒佰柒拾貳元整（￥：83772。00元整），詳見清單。
6、付款方式：乙方進入工地首付工程總價款的70%，工程完工后付20%，剩余10%交工后試用兩個月全部付清。
7、乙方工人的住宿和生活，自行在施工現場外安排與甲方無關。
第二條：工程質量
1、甲方根據國家質量驗收規范和本工程技術規范的評定標準、對乙方進行技術監督和質量要求、乙方施工中工程沒有達到標準的、如造成施工返工、后果自負、并賠償甲方損失。
2、乙方必須按照圖紙設計變更、技術規范及甲方和技術人員交底說明為依據、精心組織施工，全部工程質量必須保證合格，否則造成一工損失由乙方承擔。
第三條：工程安全
1、分項工程承包的`所有施工人員，若在施工過程中違章操作或馬虎大意造成的工傷事故由乙方承擔全部責任。
2、施工現場必須每天達到清潔，所用小型設備、材料及廢料堆放整齊，達到文明施工。
第四條：附則
1、因履行本合同發生勞動爭議，雙方均可向勞動仲裁委員會申請仲裁。
2、本合同一式兩份，雙方各執一份。
3、本合同未盡事宜，按照國家和自治區有關規定執行。
4、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，到工程竣工并結算完畢后失效。
甲方：
乙方：
日期：
日期：
建設工程施工合同最新版6
發包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，定立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、發包文號：
3、工程地點:
4、工程內容:
5、工程造價：
二、工期
1、承包方應按發包方要求的工期完成全部工作。
開工日期:
竣工日期:
合同工期:日歷天。
3、有下列情況之一，并經發包方簽證，工期可以順延。
(1)因發包方原因影響開工。
(2)不可抗力。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發包方損失。
三、工程質量及驗收
1、質量標準。
2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規范、驗收規范和經發包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應對現場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質量事故、返工，其經濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發包方在施工過程中的管理，及時辦理質量檢驗手續。承包方應按國家竣工驗收有關規定，向發包方代表提供完整的過程檢驗資料。
四、工程款支付
工程竣工驗收合格并通過審計后付價款的95%，余款5%作為質量保證金(待工程保修期滿后無質量問題無息退還)。
五、材料供應及設備管理
1、全部材料由承包方自行采購，經發包人認可后使用。
2、機械設備由承包方自備。
六、發包方責任
1、負責辦理有關建設手續。
2、發包人指派同志為工地代表。
七、承包方的責任
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理班子。
2、遵守發包方的.質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受發包方代表的指揮、檢查和監督。
3、做好施工原始記錄，按發包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給發包人2套。
4、承包方指派同志為工地代表。
八、安全生產與文明施工
1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理，加強使用過程中的檢查，確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場文明整潔。
3、承包方在施工中，應嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中，如發生人身和設備事故，一切費用和善后問題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發包方造成的經濟損失。
九、其它
1、本合同雙方約定經簽字，蓋章后生效。
2、合同份數：
(1)本合同正本兩份，具有同等效力，由發包方、承包方分別保存一份。
(2)本合同副本兩份(發包方、承包方各執一份)。
十、補充條款:
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程施工合同最新版7
發包方（甲方）：貴陽金輝電力實業總公司。
承包方（乙方）：貴州省遵義市正業電氣安裝工程有限責任公司。
第一條合同依據
本合同的法律依據是《中華人民共和國合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內容
一、工程名稱：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮寒坡嶺110KV變電所內。
三、工程范圍及內容:
1：清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。
2：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用20__年北京地區價目本；裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字（20__年價）的通知》；費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》（20__年版）；根據貴州省電力公司電技經[20__年。
第四條雙方協作事項
甲方負責：
一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有關部門進行中間驗收.
乙方負責：
一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。
三：竣工資料報有關部門審核。
第五條違約責任
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第六條發生經濟糾紛處理方式
如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的.原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。
第七條施工工期
本工程年月日前完工。
第八條工程承包方式
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。
第十條工程造價
本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實結算。
第十一條合同份數
本合同正本2份，雙方各執正1份。
第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方：（公章）乙方：
負責人：（簽章）負責人：（簽章）
日期：年月日日期：年月日
【建設工程施工合同最新版】相關文章：
建設工程施工合同07-04
土建建設工程施工合同03-28
【薦】建設工程施工合同03-14
建設工程施工合同【推薦】03-14
建設工程施工合同【熱門】03-16
建設工程施工合同【精】03-15
建設工程施工協議04-24
建設工程施工合同精選15篇01-27
建設工程施工合同范本02-05