廣告門頭制作合同通用

　　在當(dāng)今社會，人們對合同愈發(fā)重視，很多場合都離不了合同，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編精心整理的廣告門頭制作合同通用，歡迎大家分享。

廣告門頭制作合同通用1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特簽定本合同并共同嚴(yán)格履行合同條款，任何一方違反本合同規(guī)定，均按《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和有關(guān)法規(guī)規(guī)定承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　一、 項(xiàng)目名稱: 門頭廣告牌

　　二、 項(xiàng)目內(nèi)容:(附報價單、圖紙)

　　三、 項(xiàng)目總金額:。

　　四、 付款方式:

　　1、第一次付款：本合同簽訂后，甲方支付定金，即___________人民幣

　　2、第二次付款：項(xiàng)目安裝完畢甲方驗(yàn)收合格后，三日內(nèi)一次性付清余款， 即___________人民幣

　　五、 工程期限：合同簽訂之日起15天內(nèi)完成。

　　六、 驗(yàn)收：在制作安裝完成后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方在三個工作日內(nèi)確認(rèn)。

　　七、 責(zé)任與義務(wù):

　　1、乙方應(yīng)按甲方要求按質(zhì)按量完成相關(guān)的制作工作。

　　2、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相關(guān)資料不及時、施工場地未協(xié)調(diào)相關(guān)部門以至延誤工期，乙方不負(fù)責(zé)任，另產(chǎn)生的其他費(fèi)用由甲方支付。

　　4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤 工期，甲乙雙方因協(xié)商解決。

　　5、如甲方另增加項(xiàng)目或項(xiàng)目方案變動，所產(chǎn)生的'費(fèi)用由甲、乙方協(xié)商另算。

　　八、 質(zhì)保期：門頭和雕刻字制作安裝驗(yàn)收合格之日起一年內(nèi)免費(fèi)保修， 保修期間乙方在接到甲方維修通知后72小時內(nèi)提供維修服務(wù)。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失，乙方不負(fù)責(zé)任。

　　九、 如甲方前期款項(xiàng)不及時到位造成的工期延誤，乙方不負(fù)責(zé)任，后期款項(xiàng)不按合同時間付清乙方可按現(xiàn)行銀行利率加收利息。

　　十、 違約責(zé)任: 因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手制作時就已經(jīng)在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預(yù)付款乙方不予退還。

　　其他事項(xiàng)：

　　十一、本合同履行過程中如遇爭議，雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商，如協(xié)商未能達(dá)成共識，向原告方所在地人民法院起訴。

　　十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持一份。傳真、復(fù)印件具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

廣告門頭制作合同通用2

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就甲方承攬乙方委托制作安裝潤華賓館連鎖店(原清華園售樓中心)店招門頭事宜達(dá)成如下一致協(xié)議。

　　第一條：店招門頭制作

　　乙方要求制作的廣告為合法廣告，該廣告產(chǎn)生的.影響與甲方無關(guān)。

　　乙方要求制作的門頭28米×1.6米,中間凸起部分為14.5_____2.4米 材料：骨架用3×3cm鍍鋅方管，外面裝飾板為高檔鋁塑板， 總價為：叁伍陸柒捌

　　付款方式：合同簽訂后，乙方向甲方交納預(yù)付材料款一萬元(￥10000.00元)，剩余安裝驗(yàn)收后五個工作日之內(nèi)一次性付清。 制作安裝日期：20__________年十月二十日之前完工。

　　第七條、違約責(zé)任：

　　1. 甲方未能按本合同在規(guī)定時間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2. 乙方如無正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　4. 如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負(fù)責(zé)。并有權(quán)就實(shí)際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完部分或全部的制作費(fèi)。

　　第八條、保修期限：

　　1、自驗(yàn)收合格之日起，乙方制作的工程項(xiàng)目整體質(zhì)保一年。牢固性保證三年(天災(zāi)、人為因素除外)。

　　本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后生效，具有法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

廣告門頭制作合同通用3

　　甲方：___________地址：___________聯(lián)系電話：___________乙方：___________地址：___________聯(lián)系電話：___________

　　甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商就乙方承攬甲方的門頭制作達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點(diǎn)：___________

　　2、工程內(nèi)容及做法

　　3、工期：本工程自_____年_____月_____日開工，于_____年_____月_____日竣工。

　　二、甲方工作

　　1、工程開工前三天，對乙方提供的施工效果圖進(jìn)行確認(rèn)并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。

　　2、辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　3、施工期間，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工隊(duì)與門頭改造工程涉及業(yè)主的關(guān)系。

　　4、提供施工期間的電源、水源。

　　5、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，并指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。

　　6、保障乙方施工正常進(jìn)行而做的其它工作。

　　三、乙方工作

　　1、負(fù)責(zé)門頭制作工程的圖紙?jiān)O(shè)計、材料采購和施工安裝。

　　2、擬定施工效果圖交甲方審定。

　　3、指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組

　　縱施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

　　4、嚴(yán)格按照施工效果圖進(jìn)行制作、安裝，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。

　　6、參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。

　　7乙方承擔(dān)施工人員在施工中的相關(guān)責(zé)任。

　　四、工程驗(yàn)收

　　乙方在全部工程制作安裝完成后應(yīng)提交甲方驗(yàn)收，甲方必須組織正式驗(yàn)收，甲方在完工后后一周內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視同甲方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格。

　　五、工程價款及結(jié)算

　　1、工程預(yù)算：金額大寫：本合同工程的最終結(jié)算金額以報價單單價為準(zhǔn)，按實(shí)際工程量計算。

　　2、工程款分四次支付，簽訂合同當(dāng)日甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價款的40%，即人民幣____________元;第二次于工程中期甲方應(yīng)向乙方支付工程預(yù)算總價款的.30%，即人民幣__________元;第三次于雙方驗(yàn)收后，已方按實(shí)際工程量提出工程決算并將有關(guān)資料由甲方送審計部門審計。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在_____天內(nèi)，結(jié)清尾款。工程量核算：鋁塑板面積197平方米，烤漆玻璃52平方米，總面積249平方米。

　　六、違約責(zé)任

　　1、合同雙方當(dāng)事人應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，任何一方未履行本合同的約定，應(yīng)當(dāng)賠償給對方造成的損失。

　　2、施工期間由于甲方或門頭改造工程涉及業(yè)主的原因造成乙方不能正常施工的，甲方應(yīng)賠償由此給乙方造成的損失。

　　3、甲方應(yīng)按照本合同約定的付款時間和金額向乙方支付工程款，每拖延一日，甲方應(yīng)向乙方支付拖欠工程款的千分之一作為滯納金。

　　4、乙方應(yīng)當(dāng)按照施工效果圖和工藝說明進(jìn)行施工，乙方未能按照上述要求進(jìn)行施工的應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理、重做。

　　七、爭議處理

　　本合同在履行期間發(fā)生爭議的，甲乙雙方應(yīng)本著互諒互讓、平等協(xié)商的原則進(jìn)行友好協(xié)商，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　八、合同份數(shù)及有效期

　　1、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份。

　　2、本合同自雙方簽字或加蓋公章之日生效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　法定代表人：___________法定代表人：___________

　　公章：___________公章：___________

　　日期：___________日期：___________

【廣告門頭制作合同】相關(guān)文章：

門頭廣告制作合同07-29

廣告門頭制作合同12-08

門頭廣告制作合同02-19

門頭廣告制作合同5篇01-23

門頭廣告制作合同(5篇)01-23

廣告門頭制作合同9篇12-11

廣告門頭制作合同(9篇)12-11

廣告門頭制作合同(合集9篇)12-13

廣告門頭制作合同匯編9篇12-13