工程承攬合同

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，越來越多事情需要用到合同，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編整理的工程承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工程承攬合同1

　　發包方：___________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

　　根據甲乙雙方協商，甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、 工程名稱：_____________________________________

　　二、 工程地點：_____________________________________

　　三、 工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元

　　四、 工程承包方式及范圍：

　　1、 承包方式：包工不包料

　　2、 承包范圍：本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的.補刷。

　　五、 驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、 工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、 付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。

　　八、 甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失

　　九、 安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　十、 本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同2

　　甲方：_________________廣告裝飾有限責任公司

　　乙方：_________________

　　乙方承攬甲方位于________縣________鎮________街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：

　　一、工程內容

　　乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬________米，高________米的廣告位廣告布安裝，時間為________年________月________日。

　　二、甲乙雙方義務與責任

　　1、甲方提供工程結構中所需的.材料(廣告噴繪布)，乙方按甲方要求進行安裝。

　　2、由于此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。

　　三、工程造價及付款方式

　　1、乙方承包單價：________元(人民幣)/平方米

　　2、乙方完工后經甲方驗收后付款。

　　四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。

　　五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方：________________乙方：________________

　　簽字(蓋章)：________________簽字(蓋章)：________________

工程承攬合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執行。

　　一、工程名稱地點：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　二、承包方式及內容：

　　1、承包方式：

　　2、承包內容：

　　3、承包范圍及說明：

　　三、工程造價及付款方式：

　　1、工程造價如下：

　　2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。

　　3、付款方式雙方協商分次進行如下：

　　四、工期及說明：

　　根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。

　　五、甲方責任及義務：

　　1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。

　　2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。

　　3、甲方派度，施工質量，如發現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。

　　4、如甲方在施工蹭發現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。

　　5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續，由甲方代為辦理，所發生的費用在乙方的工程款中扣除。

　　六、乙方責任及義務：

　　1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。

　　2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。

　　3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發現，因此造成的經濟損失以及引發的刑事責任由乙方承擔。

　　4、乙方派行現場規章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。

　　5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。

　　6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。

　　7、對于施工過程中所發生的'一切學安全事故以及處理事故所發生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。

　　七、其他：

　　1、本工程實行項目經理監理制，甲方應在監理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監理的，有合同簽訂人甲方代表監理。

　　2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。

　　3、甲乙雙方若發生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。

　　4、協議經甲乙雙方簽字后生效，待本協議各項條款執行完畢后即生效。

　　5、本協議一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

　　八、附則：

　　甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程承攬合同4

　　_______________(甲方)

　　_______________(乙方)

　　依照《_____》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：

　　1、250KVA變受電工程的設計

　　2、設備購置

　　3、安裝調試

　　二、有關技術及服務要求：

　　1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。

　　2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。

　　3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

　　4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

　　三、工程款項及費用的結算：

　　1、工程款結算按執行。

　　2、工程預算款總計：_______________元;

　　(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

　　3、本工程款分2次結清，其中：

　　(1)、合同簽訂3天內應付工程款的'70%

　　(計_______________元)

　　(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的結算以審計決算為依據。

　　四、施工及竣工驗收：

　　1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

　　2、乙方應在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

　　3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。

　　5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

　　五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

　　甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)

　　代表：_______________代表：_______________

　　_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日

工程承攬合同5

　　房主人(甲方)：________

　　承建人(乙方)：________

　　根據有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

　　一、建筑項目：________

　　二、建筑面積： 按實際板面計算。

　　三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。

　　四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。

　　五、按梯扶手做成____________。

　　六、單價按實際板面積，每平方米______元人民幣大寫______元整，其中整棟外加______元。

　　七、工期在________年____月____日前完工。

　　八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。

　　九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的.安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：________

　　身份證號碼：________________

　　聯系電話：________

　　乙方簽字：________

　　身份證號碼：________

　　聯系電話：________

　　日期：________年____月____日

　　日期：________年____月____日

工程承攬合同6

　　定作人（委托方）：________________（以下簡稱甲方）

　　承攬人（施工方）：________________（以下簡稱乙方）

　　根據《_____________》及相關法律法規規定，本著平等自愿、誠實守信原則，雙方經充分協商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協議：

　　第一條：工程名稱

　　乙方承攬的________________電線電纜安裝工程。

　　第二條：工程地點（________省________縣________鎮________村到________村境內）

　　第三條：工程價款及付款方法

　　甲方應于竣工驗收后當日內將工程款支付給乙方，支付方式為：現金。

　　第四條：工程期限

　　施工期限為________年________月________日開始至________年________月________日結束，施工期限為10個日。

　　第五條：工程質量標準

　　乙方安裝的工程質量應符合國家標準及地方的規定，同時也應符合甲方的要求。

　　第六條：承包形式及材料設備供應

　　乙方承包方式為包工不包料，乙方準備施工設備及相應人員，甲方負責提供施工所需的材料（材料清單另外附件）。

　　第七條：甲方義務

　　1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。

　　2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。

　　3、施工前甲方應為乙方整理出現場，施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利

　　4、甲方負責監督乙方的施工進程。

　　5、施工完工后三天內甲方負責組織驗收工作。

　　6、按協議履行付款義務。

　　第八條：乙方義務

　　1、乙方進駐甲方工程工地后，應嚴格遵守甲方的規章制度，不得損壞甲方的財物。

　　2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。

　　3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關_____，做好安全保障措施，如出現安全事故，由乙方全部負責。

　　4、乙方按施工圖負責組織施工，按期竣工。竣工后，五天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

　　5、乙方應保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　6、乙方不得中途解除合同。

　　第九條：違約責任

　　1、甲方應按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導致乙方工期延長，乙方不承擔責任。

　　2、乙方未能妥善保管甲方的'材料造成材料丟失或損壞的，乙方負責賠償同種規格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應按日支付違約金，每日違約金為合同總價款的________‰、

　　3、乙方應按期完工，未能

　　4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔違約金人民幣：_________________元整。（大寫：_________________元整）

　　第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。

　　第十一條：乙方簽字確認的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。

　　第十二條：本合同未盡事宜，雙方協商解決，可簽訂補充協議。本合同履行期間雙方發生爭議，協商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。

　　甲方（簽字）：_________________乙方（簽字）：_________________

　　________年________月________日________年________月________日

工程承攬合同7

　　發包方：____________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：____________________________(以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關規定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經友好協商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：

　　一、工程概況

　　1、項目名稱：____________________________

　　2、工程地點：____________________________

　　4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)

　　二、結算、付款方式及限期

　　1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。

　　2。計人民幣(大寫)元整，元整。

　　3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。

　　4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。

　　5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。

　　6、乙方提供的結算憑證為：普通工業發票。

　　三、甲方責任

　　1、施工現場具開工條件。

　　2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的`道路暢通需要。

　　3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，并協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。

　　4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。

　　5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。

　　6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發生的干擾、抵觸或阻擾。

　　7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。

　　四、乙方責任

　　1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。

　　2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。

　　3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規定。

　　4、負責產品運輸及負擔運輸費用。

　　5、售后服務，________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿后乙方收取成本費用。

　　五、工期延誤

　　對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：

　　1、工程量變化

　　2、工地現場停電造成停工

　　3、人力不可抗拒因素造成停工

　　4、非乙方因素的其他原因

　　六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限

　　1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規范及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。

　　2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。

　　3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。

　　七、合同變更、解除

　　本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

　　八、解決處理合同爭議

　　本合同如發生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

　　九、合同的效力

　　本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。

　　十、其他約定事項

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

工程承攬合同8

　　委托單位：

　　承攬單位：

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________。

　　3.承包范圍：參見合同附屬文件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　承包人包工、包料;

　　承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費____________元，由發包人支付.

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。

　　7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整。

　　二、施工時間

　　工程期限__日，時間自__起至__止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的.各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5.對于施工過程中的有關事項需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后開工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗收后兩日內

　　40%

　　竣工驗收一個月后

　　10%

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故，由乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

　　委托方：

　　承攬單位：

　　代表人：

　　代表人：

　　日期：

　　日期：

　　地址：

　　地址：

　　電話：

　　電話：

　　傳真：

　　傳真：

工程承攬合同9

　　委托方：_____________（以下稱甲方）

　　承接方：_____________（以下稱乙方）

　　簽約地點：________________________

　　施工地點：________________________

　　簽約時間：________________________

　　1．合同內容

　　本合同項所指的項目是：___________________________

　　（系統配件參考“附件一：物料清單”）

　　2．合同金額

　　2．1 合同總金額為人民幣：_______________（RMB：__________）

　　2．2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

　　3．付款方式

　　3．1 付款

　　合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（RMB___________）。

　　3．2 設備進度款

　　當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（RMB________）。

　　3．3 工程結算付款

　　本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（RMB______）。

　　3．4 最終驗收付款

　　經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（RMB________________）。

　　3．5 其它事項

　　________________________________________________

　　4．合同雙方責任

　　4．1 甲方責任

　　4．1．1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

　　4．1．2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

　　4．1．3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

　　4．1．4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

　　4．1．5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

　　4．2 乙方責任

　　4．2．1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

　　4．2．2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

　　4．2．3 確保所提供的`設備材料與<附件一>質量相符。

　　4．2．4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）

　　5．安裝及調試

　　5．1 安裝及調試責任

　　乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

　　5．2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

　　6．其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

　　甲方：________________

　　乙方：___________________

　　地址：________________

　　地址：___________________

　　電話：________________

　　電話：___________________

　　傳真：________________

　　傳真：___________________

　　簽約代表：____________

　　簽約代表：_______________

　　指定聯絡人員：________

　　指定聯絡人員：___________

工程承攬合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》及其他的有關法律、法規，遵循平等、自愿公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、施工地點及名稱

　　1、施工地點：

　　2、工程名稱：

　　二、工程量：

　　1、鋼結構：南北22.5m*東西21m*北立面5.5m*南立面7.5m高

　　2、土建部分：

　　①基礎

　　②0.5—0.6m、1.2m、砌體(雙面抹灰)

　　③灰土回填

　　④地暖，雞爪灰墊層

　　⑤地面磚鋪裝

　　⑥混凝土樓梯(不含扶手、面磚鋪裝)

　　⑦門口臺階、散水

　　3、格柵吊頂

　　4、地暖鋪裝

　　5、內墻紙面、石膏板(不含涂料)

　　三、工程造價

　　1、鋼結構部分：拾玖萬柒仟元

　　2、土建部分：柒萬陸仟元

　　3、吊頂部分：壹萬貳仟伍佰元

　　4、地暖鋪裝：壹萬伍仟元

　　5、內墻紙面、石膏板、踢腳線：壹萬貳仟元合計：叁拾壹萬貳仟伍佰元(其中不含水電費、管理費及稅金)

　　四、雙方的權利和義務：

　　(一)甲方的權利和義務：

　　負責水、電、路三通，舊建筑拆平，上級主管單位的協調，有權利對工程過程進行監督管理，有問題在3日內以書面形式告知乙方進行修改，否則視為無異議，施工期間如遇到與工程有關的各種糾紛由甲方負責，如耽誤工期，工期相應順延，因糾紛所造成的損失由甲方承擔費用，甲方負責乙方在現場施工期間的`水電及住宿場所，負責工程竣工驗收，并履行結算付款義務。

　　(二)乙方的權利和義務：

　　乙方按材料表施工，乙方負責合同規定的工程量并服從甲方的管理，在合同規定期限內竣工，在施工過程中，乙方有權利拒絕甲方不合理要求，并有權要求按第六條付款方式付清全部工程款。

　　五、合同工期：

　　工程于 年 月 日開工， 年 月 日完工。

　　六、付款方式：

　　簽訂協議，甲方付給乙方壹拾萬元整。鋼架完成再付乙方壹拾伍萬元整。主體完工、吊頂、紙面、石膏板、隔墻完工再付叁萬元整。剩余地面完工后(回填、地暖、地面磚)，一次性付清叁萬元。

　　七、質量驗收標準：

　　甲方按照材料表驗收，甲方需在乙方完工10日內對此工程進行驗收，否則視為合格。

　　八、工程變更：

　　工程變更所引起的費用，按實際發生額增減。

　　九、安全：

　　乙方在施工期間，造成的人身安全、財產安全，均由乙方承擔，本工程其它安全責任，甲方造成的安全責任甲方承擔，乙方造成的安全責任乙方承擔。

　　十、其它：

　　如遇人力不可抗拒的自然災害，工期相應順延，所造成的損失，由甲方負擔費用，乙方進行修復。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章生效。

　　甲 方： 乙 方：

　　經辦人： 經辦人：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　年 月 日 年 月 日

工程承攬合同11

　　發包人：

　　承攬人：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

　　一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。

　　二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

　　三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

　　四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

　　五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的'事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

　　六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。

　　七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

　　八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。

　　九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　建設工程承攬施工合同范文2

　　發包方：

　　承包方：

　　甲方經相關部門批準，在 建蓋磚混結構房 屋 層， 約 平方米。現經甲乙雙方平等、自愿協商，達成如下承攬施工協議供雙方共同遵守：

　　一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣 元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。

　　二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執行。

　　四、工程勞務費在澆地梁時付 元;第一層澆頂時付 元;第二層澆頂時付 元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。

　　五、甲方主要義務

　　1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的依據。

　　2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數量和質量提供各種建筑材料。

　　3、按約定按時支付費用及時驗收。

　　六、乙方主要義務：

　　1、按甲方要求和建筑規范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。

　　2、提前提出合理、合規范的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的`材料進行驗收、簽收。

　　3、為甲方提出、提供合理、合規范的施工方案和許多技術。

　　4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛生間、樓梯走道)。

　　5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。

　　6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。

　　7、標高3.42米，一層二層3.42米。

　　七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。

　　八、乙方應本著合理、合規的原則節約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。

　　九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。

　　十、工程質量保修按國家規定執行，保修期一年，自驗收合格后開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質量問題，保修金退還乙方。

　　十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。

　　十二、本協議未盡事宜依據國家法律、法規處理，雙方補充協議具有合同效力。

　　十三、此合同一式二份，雙方各執一份，簽字后生效發生法律效力。

　　十四、發生爭議雙方協商解決或依法訴訟。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程承攬合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　經雙方協商，甲方將 珍珠泉花園裝飾部分工作委托乙方施工。為了明確雙方責、權、利，根據《中華人民共和國民法典》，結合本工作實際情況，特簽訂如下協議，以資雙方共同遵守。

　　一、 承攬范圍及方式

　　1、承攬范圍： 珍珠泉花園裝飾 。

　　2、承攬方式：包工包輔料、包質量、包工期、包安全生產、文明施工。

　　二、 工期及進場時間

　　本工作自 20__年 5月10 日進場施工至承包工程內容完工，實際工期要求按項目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統一調度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脫節，甲方將給以一定的經濟處罰。

　　三、結算方式

　　1、按定額標準，以工日單價計算：

　　分項合格： / 元/工日

　　分項優良： / 元/工日

　　2、按施工圖上建筑面積單價結算：

　　一次通過驗收合格： 72 元/平方米按國家規定計算建筑面積，

　　3、其他計算方式：

　　4、定額外用工結算：

　　根據實際發生工作內容，由項目部核定簽發工日數，按技術工 160 元/工日;輔助工 110 元/工日。

　　四、承攬工作范圍

　　圖紙及其設計變更包括的所有內容。房子以內的不產生點工。包括樓梯貼面及一層外墻貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內回土及挖土`散水等`至工程驗收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機，其余機械及小型工具由乙方自備。

　　五、付款方式

　　1、自備一個月生活費，以后按施工現場施工生產人數，結合完成工作量，每人每月預付生活費 1000 元;

　　2、所包含工作量1#--6#結束支付至75%，年底付至95%，余下部分作預留保修費，竣工后一年付清。

　　3、屬乙方施工人員所發生的涉外費用，按實際發生數由乙方承擔，在結算款中扣除;

　　4、其他付款方式：

　　六、雙方責任

　　(一)甲方

　　1、負責對業主、設計院、質監站及其他對外工作的聯系;

　　2、負責各工種之間的協調工作，并對工程質量、進度、安全生產、文明施工等進行監督、檢查、考核;

　　3、對乙方做好安全生產教育;

　　4、負責乙方施工人員食宿安排;

　　5、按預算用量做好材料、設備的供應;

　　6、根據本協議按時撥付月度生活費;

　　7、負責組織施工驗收、辦理工程結算;

　　8、甲方派現場代表 楊偉 同志，在施工中負責與乙方的協調工作，楊偉為技術負責。

　　(二)乙方

　　1、組織施工人員進場，施工人數、技術力量必須滿足工程進度、質量的要求，進場人員必須持有居民身份證、就業登記卡、就業證、暫住證(復印一份交甲方備案)，并報送進場職工1寸近照及花名冊一份，供甲方備案。

　　2、必須服從甲方的整體安排和協調，服從甲方現場管理人員的統一管理。遵守法律、法規及規章制度，對違法亂紀者，甲方有權按照規定給予處罰，隨時向乙方提出清退。

　　3、進場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進場后再辦上崗證和操作證的，其費用由作業班組自理，甲方協調辦理)。

　　4、嚴格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工后必須經甲方檢查后方能進行下道工序的施工，同時認真配合安裝施工，共同完成任務。

　　5、負責雇工患病及意外事故處理費用及其他費用。

　　6、確保工程進度，保證工程質量，負責乙方原因造成的一切經濟損失。

　　7、派專人開機，做好與其他班組機械使用的協調。

　　8、乙方自行配備甲方提供機械以外的設備、工具用具以及工人需要的勞保用品。

　　9、乙方委派 方勝茹，梁建和 同志為現場代表，負責工程質量、進度等的協調安排及生活費的領取。

　　七、安全生產及保安規則：

　　1、乙方應加強對職工的安全生產教育，嚴格遵守執行安全生產六大紀律及甲方的安全生產有關規定，完善安全設施，加強安全交底及安全檢查。乙方有責任和權力完善安全生產工作。

　　2、甲方對乙方的生產工作實行不定期的檢查，凡發現違反安全生產規定、違章操作，盲目蠻干的，甲方將有權予以罰款，要求完善和規范。

　　3、根據誰施工誰負責安全的原則，乙方對施工人員的安全生產負完全責任。如發生意外事故，由乙方負責處理，費用由乙方承擔。如發生重大人員傷亡事故，乙方應及時通知甲方，由甲方協調呈報有關部門。

　　4、乙方應教育施工人員嚴守國家政策法規，遵守甲方規定的治安、市容的有關規定，遵守生活區的環境衛生，維護施工區域的正常秩序。

　　5、施工現場及宿舍區，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準私拉電源，一經發現甲方予以沒收，同時采取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。

　　6、對打架、斗毆的有關人員，除處于必要的罰款外，責令其退出工地，情節嚴重的報告當地派出所，應有的.處罰、費用由責任人承擔。本工程由誰簽定合同，誰在現場指揮、管理，如承包人不在現場管理或管理不善，甲方有權在乙方工程價款中扣除工程款的20%，同時甲方以80%款直接發放至作業人員。

　　八、材料及工具

　　1、按預算定額規定，乙方向甲方辦理領料手續，在施工過程中，乙方應妥為保管和使用，不得浪費，切實維護好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節約材料，經項目部核定后，甲方給予必要的獎勵。

　　2、甲方提供的各種機械設備，乙方應派專人負責使用，屬人為造成的損壞，其費用由乙方承擔。

　　3、甲方提供的各種小型工具，乙方應妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費用由乙方承擔(安全帽由甲方提供，完工后如數交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價賠償)。

　　4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時服從甲方的監督和指導，若發現浪費現象，視情節給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權利責令其班組清理后施工，一旦不履行好此項工作，甲方將作出強制手段，委托其他人清理，發生費用由責任班組承擔，為抓好質量、安全、文明衛生工作，項目部不定期進行考核打分，視情況予以一定的獎罰。

　　九、其他

　　1、未盡事宜，在施工過程中協商決定。

　　2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。

　　甲方： 乙方：

工程承攬合同13

　　委托單位(甲方)：

　　承攬單位(乙方)：

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________ 。

　　3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整，大寫金額： 圓整(附報價清單)。

　　二、施工時間

　　工程期限 日，時間自 起至 日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2. 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3. 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4. 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的'通暢。

　　5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6. 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7. 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下表：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　合同簽訂后 開工前二至五天

　　50%

　　施工完成交付驗收后兩日內

　　40%

　　竣工驗收一個月后

　　10%

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由

　　乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式 份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

　　委托方(甲方)： 承攬單位(乙方)：

　　代表人： 代表人：

　　日期： 日期：

　　地址： 地 址：

　　電話： 電 話：

　　傳真： 傳 真：

工程承攬合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　日交付使用，有關細項質量需進一步觀察，目前有關工程細項已需維修養護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協議：

　　1、本工程保修期為一年，自______年____月____日起至______年____月____日止。

　　2、乙方在保修期內工作范圍為：就裝修工程所涉及全部項目(以______年____月____日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及______年____月____日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協議列明為準)的損壞或質量問題進行更換或修復。

　　如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現脫落，所有器具因質量原因出現的'損壞及其他質量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。

　　3、目前工程已存在的問題及乙方責任：

　　3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內有空鼓的花崗巖出現斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

　　3.2護墻板的板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。

　　3.3木門現已變形，乙方應于年月份前進行整修。

　　3.4壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。

　　3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。

　　3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

　　4、乙方工作方式在甲方發現工程出現質量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節假日包括在內)內，乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

　　5、法律責任乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權扣除工程尾款人民幣

　　元;若甲方因該質量問題造成其他損失，甲方除有權扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

　　6、結算保修期內未出現質量問題或雖出現質量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結束后七日內，甲方將尾款如數結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后，若甲方感到滿意，可以結算)。

　　7、本協議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　____年_____月_____日

工程承攬合同15

　　_______公司(甲方)

　　_______公司(乙方)

　　依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

　　一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：

　　1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

　　二、有關技術及服務要求：

　　1、乙方應根據甲方的'要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。

　　2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。

　　3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

　　4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

　　三、工程款項及費用的結算：

　　1、工程款結算按執行。

　　2、工程預算款總計：102496元;

　　(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

　　3、本工程款分2次結清，其中：

　　(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)

　　(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

　　4、工程款的結算以審計決算為依據。

　　四、施工及竣工驗收：

　　1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

　　2、乙方應在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

　　3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

　　4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。

　　5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

　　五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

　　甲方：(蓋章)

　　乙方：(蓋章)

　　代表：代表：

　　__年__月__日__年__月__日

【工程承攬合同】相關文章：

工程承攬合同12-01

【精】工程承攬合同03-14

【薦】工程承攬合同03-13

工程業務承攬合同06-21

【熱門】工程承攬合同04-01

【推薦】工程承攬合同04-10

【熱】工程承攬合同04-10

工程承攬合同(精選15篇)03-05

工程承攬合同精選15篇03-12