委托合同范本通用15篇
隨著時間的推移,合同出現在我們生活中的次數越來越多,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?以下是小編為大家整理的委托合同范本,僅供參考,大家一起來看看吧。
委托合同范本1
委托人:_________(以下簡稱甲方)
地址:_________
電話:_________
代理人:_________(以下簡稱乙方)
地址:_________
電話:_________
第一條總則
1。1鑒于甲方欲在中國國內外尋找投資項目,進行投資,甲方與乙方協商同意,由甲方指定乙方為全權代表,授權乙方可根據本協議所列的條款和條件,尋找投資項目,與項目融資方洽談投資事宜。
第二條代理
2。1甲方與乙方協商后,乙方作為甲方的全權代理并代表甲方與項目融資方洽談項目投資的相關事宜,乙方同意接受甲方的委托。
2。2在協議有效期內,甲方不得指定其他任何人或單位為其代理人洽談該項目投資的一切相關事宜。
2。3根據協議乙方作為甲方委托的全權代理,代表甲方引進開發項目。經乙方聯系,項目方與甲方簽定項目合作協議,甲方應予以承認乙方的代理行為并支付傭金。
第三條甲方的職責
3。1甲方應及時滿足乙方的合理要求,向乙方提供有關業務所需的信息,便于乙方與項目方洽商有關事宜。
3。2甲方投資意向有所變動,或有其它變更時,應及時通知乙方并提供詳細資料。
3。3甲方必須保證所提供的一切有關資金的信息都是真實的、確切的。
第四條乙方的職責
4。1本協議期內乙方必須努力與項目方洽談,向項目方取得的開發項目及惠的條款和條件,便于甲方及時準備投資工作。
(1)應采取確實有效的辦法為甲方引進開發項目并促成甲方與項目方簽訂投資合作協議。
(2)盡全力為甲方的投資提供質的服務。
4。2在本協議有效期內,未經甲方書面同意,乙方不得:
(1)除甲方指定的全權代理人有關事項外,不得自命為甲方代理任何事項;
(2)以甲方的.名義允諾或解決任何事宜,或以甲方的信用作擔保,或代表甲方做出任何保證或陳述,或使甲方承擔任何責任或業務;
(3)不論以任何方式從甲方處所獲得的信息資料,皆屬秘密,僅能為引進項目,服務于甲方所用,不得泄漏。
第五條傭金
5。1甲方同意支付給乙方引進項目投資總額的_________%的傭金。傭金在投資協議簽署之日_________日內以_________支付。
5。2甲乙雙方同意項目方與甲方簽署項目投資協議條款時,甲方應根據約定的傭金比例支付傭金,同時乙方必須按照約定收取傭金,屆時甲方不得以任何借口延遲,應及時支付。
第六條協議期間
6。1甲乙雙方約定本協議期間為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第七條終止協議
7。1按照本協議規定期滿或終止對乙方的委托不論出于何種原因,均不妨礙協議各方面的權利和義務。
7。2按協議規定,乙方促成了項目方與甲方的投資談判,如果甲方擅自私下與項目方簽署投資合作協議,將視乙方代理責任完成。
第八條爭議的解決
8。1在執行本協議所發生或與本協議有關的一切條款的爭執,首先應由甲乙雙方友好協商解決。
8。2若協商不能解決,可提起訴訟或提交仲裁機構仲裁。
第九條附則
9。1凡有關協議的通知,請求或其他通訊往來,須以文字為準,可采用電子郵件、書信、電傳、電報等方式傳遞。本協議自雙方簽字日起生效,一式二份,當事人各執一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
委托合同范本2
委 托 書
委托人:
受托人:
委托事項及權限:
在本委托人對房產所擁有的權利范圍內,受托人有權代表本委托人行使以下權限:
一、全權辦理房屋交接的全部事宜(包括面積補差、延期交房等)。
二、辦理和領取產權證書(包括遺失補證等)。
三、有權管理、出租并收取租金等與之相關事項。
四、代為還清銀行按揭貸款,解除抵押登記等事宜(包括辦理銀行按揭賬戶的掛 失、補辦等所有事項)。
五、有權以上述房產作為抵押擔保物為本委托人或受托人或其他第三方向銀行或其他機構、個人辦理借款提供擔保(具體貸款銀行、機構等、貸款種類、擔保對象、范圍、期限等由受托人選擇確定),有權代為簽署借款合同、抵押擔保合同及相關合同協議、法律文件,代為辦理與抵押貸款相關的房屋評估、保險事宜,代為前往國土資源與房產管理部門辦理抵押登記手續并代繳相關稅費。受托人有權到擔保公司辦理擔保手續(簽訂擔保合同、開具保函等事宜),以及其他與房屋抵押貸款相關的事宜。代為開立銀行帳戶及銀行卡,并領取該款項。有權代查委托人在銀行個人資信、信用信息基礎數據及報告等。
六、代為清償銀行的`貸款,辦理貸款結清手續,辦理抵押登記注銷及退保手續,代為辦理、領取并保管產權證。
七、有權出售該房屋,包括:
1、代為與買方商定房產交易價格、簽訂相關買賣合同及協議;
2、,有權協助買受人辦理銀行按揭貸款(或抵押貸款),辦理相應手續并代為簽署相關法律文件等,有權開立銀行賬戶,有權收取售房款;
3、代為辦理產權過戶登記手續及繳交相應稅費;
4、辦理交房,及水、電、煤氣、有線電視、電話等過戶手續;
5、其他與售房相關的一切事項。
八、如上述房屋的相關事項與其他第三人發生糾紛,特別授權代理:作為一審、二審、再審、執行各階段的代理人,有權提起訴訟,代為承認、放棄、變更訴訟請求,進行和解、提起反訴或上訴、申請再審、申請強制執行,領取訴訟標的等一切與訴訟相關的事宜。并有權代為聘請律師作為訴訟代理人。
九、有權與第三人簽訂與上述房產相關的賦予強制執行效力的債權文書并辦理相關公證等事宜。
十、其他可代理的與上述房產相關的一切事項。
本委托書為全權委托,其委托代理事項應涵蓋與上述房產相關的一切事項。本委托書未能窮盡且為辦理委托事項所必需之其他代理權限,應本著促成委托事項之目的,視為已得到委托人的充分授權。
受托人在行使抵押、出售的權利時應與房屋所有權證明同時使用方為有效。 受托人在辦理委托事項時所為的一切行為,簽署的相關文件,及支付的相應稅費,委托人均予以承認。
受托人有轉委托權。
本委托書自本委托人簽字之日起即生效。
委托人:
年 月 日
委托合同范本3
合同編號:
委托人: 簽訂地點:
受托人: 簽訂時間:
第一條 委托人委托受托人處理事務。
第二條 委托人處理委托事務的權限與具體要求:
第三條 委托期限:自 年 月 日至 年 月 日。
第四條 委托人(是/否)允許受托人把委托事務轉委托給第三人處理。
第五條 受托人有將委托事務處理情況向委托人如實報告的義務。
第六條 委托人預付受托人處理委托事務的費用的數額、時間、方式:
第七條 受托人將處理委托事務所取得的財產轉交給委托人的時間、地點、方式:
第八條 委托事務完成后的`報酬及支付時間、方式:
因不可歸責于受托人的事由,委托合同解除或者委托事務不能完成的,委托人應向受托人支付報酬如下: 支付時間、方式為:
第九條 受托人處理委托事務時,因不可歸責于自己的事由受到損失的,可以向委托人要求賠償損失。
第十條 有償的委托合同,因受托人的過錯給委托人造成損失的,委托人可以要求賠償損失。無償的委托合同,因受托人的故意或者重大過失給委托人造成損失的,委托人可以要求賠償損失。受托人超越權限給委托人造成損失的,應當賠償損失。
第十一條 本合同解除的條件:委托人或者受托人可以隨時解除合同。因解除合同給對方造成損失的,除不可歸責于該當事人的事由以外,應當賠償損失。
第十二條 委托人違約責任:
受托人違約責任:
第十三條 合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向 人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項:
委托人
委托人(章): 住所:營業執照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:稅號:
郵政編碼:
受托人受托人(章): 住所:營業執照號碼:
身份證號:法定代表人:
委托代理人:電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:稅號: 郵政編碼:
委托合同范本4
上訴人:_____________________
法定代表人:_____________________
住所地:_____________________
委托代理人:_____________________
電話:_____________________
被上訴人:_____________________
法定代表人:_____________________
住所地:_____________________
上訴人因與被上訴人委托合同糾紛一案,不服________市第一人民法院(_____________________)東一法民二初字第406號民事判決,提出上訴。
請求事項:
一、依法撤銷一審判決;
二、判令被上訴人支付代理費人民幣153750元及遲延付款利息【利息按照中國人民銀行公布的同期貸款利率,自____年11月1日起計至還清之日止,】
三、一二審全部訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由:
一審判決稱:"從QQ聊天記錄、錄音音頻可知,原告并未明確向被告說明費用計算方式,被告有重大誤解,而該重大誤解足以決定雙方是否進行交易,因此,原告存在過錯,在充分考慮本案案情,平衡雙方利益的基礎上,本院酌定由被告支付原告代理費76875元。"
一審判決之中所表述的案件事實認定與判決所顯示出來的司法推理,明顯錯誤,明顯違法。首先,認定事實不清;其次,司法推理邏輯混亂,導致適用法律明顯不當,判決顯失公平。具體理由如下:
第一,雙方經辦人員的QQ聊天記錄結合庭審過程之中雙方提供的其它證據,足以證明上訴人在訂立合同和履行合同過程之中已經明確向被上訴人說明了代理費用計算方式;而且,這樣的計算方式是國際通用標準和慣例,符合國際貨運代理規范。更何況,被上訴人本身是一家長期從事對外加工的與國際貿易有密切關系的企業,沒有任何理由說明他們不了解相關國際慣例,和與國際貨運相關的國際標準與規范。
更何況,任何運輸,不管國內、國際,陸運、水運、海運、還是航空運輸,一概如此——泡貨按體積算,重貨按重量算。古今中外,一概如此,乃運輸通則之一。被上訴人以不知道要按照體積計算代理費而拒付代理費顯屬狡辯,耍賴,撒潑,有戲弄與蔑視法庭之嫌疑。
我們有充分理由懷疑,可能是被上訴人生產方式、或者與英國客戶的合作方式的調整,導致他們暫時不急需涉案貨物作為制造樣品了,因此找借口拒收貨品,企圖賴賬。
更加重要的是,如今讓案涉代理所產生的代理費很有可能成為一種損失的`原因,與上訴人沒有關系——上訴人按照雙方約定已經履行應該履行的義務,被上訴人迄今不肯收貨,而不肯收貨的唯一原因是:不想足額支付代理費。按照《合同法》第四百零五條的規定,"受托人完成委托事務的,委托人應當向其支付報酬。"
被上訴人迄今仍然否認與我們有委托合同關系,談判過程之中拒收一切文件,自始迄今,被告謊話連篇,極端不誠信,才是導致本案發生的根本原因。
第二,錄音音頻是事發之后雙方處理爭議過程之中形成的,不能證明上訴人未明確向被上訴人說明費用計算方式,更加不能說明被上訴人對報價有重大誤解,從被上訴人在整個一審訴訟過程之中那否認一切事實、所有文件一概不收、一概不簽的極端不誠實的表現可知,被上訴人方所有訴訟參與人他們所說的一切均不足以采信。
第三,如果被上訴人確實存在重大誤解,應該主動提起訴訟,向人民法院依法申請依法撤銷委托合同,通過司法路徑依法處理雙方爭議;在被告沒有依法提出重大誤解訴訟的情況之下,法院直接啟動重大誤解訴訟程序,并且據此作出判決,很顯然,程序根本違法。
第四,即使被告對運價確有誤解,也不能夠適用《合同法》第五十四條等法律規范。因為,雙方就合同的訂立的協商、協調過程和合同履行過程長達三個月之久,被告有足夠時間對相關問題進行調查、了解、研究;更何況,原告的確在雙方的協商、協調過程和合同履行這個長達三個月之久的交易、交往過程之中,多次說明了相關問題,根本不可能發生所謂重大誤解。
特別需要注意的是,迄今而未止,被告從來沒有說過他們有誤解,即使被告對相關問題了解得不夠清楚,也未必"足以決定雙方是否進行交易"。涉案交易是否需要如此進行,主要取決于被上訴人的生產方式——按照樣板生產,還是按照客戶要求先打樣,雙方確認樣板之后,按照打樣生產;更加重要的是,委托人在發出委托指令之前和委托、配合過程之中,自身確有對所需費用進行明確的義務,上訴人作為受委托人確有告知的義務,而上訴人已經完成告知義務。
他們在上訴人向________市第一人民法院起訴之前,只是有個托詞說,他們只有五萬元的預算。即使所謂只有五萬元的預算的說法是真實可信的,那也不能說明被上訴人就一定存在重大誤解,生意人計算的是投入產出比例,為了趕時間不惜加大投入——空運與其它運輸方式相比最大優勢是時間短很多,明顯缺點就是費用高出許多。如前所述,被告作為一個長期專業從事對外加工的與國際貿易有密切關系的的企業,即使不能準確掌握相關信息,也不至于對相關問題一無所知,對航空貨運代理相關事務發生重大誤解。這,顯然過于牽強,顯然說不通嘛。
被上訴人在雙方談判期間的確說過,他們不清楚運輸費用按照材積計算,可是前面已經分析,再議過程之中的這一說法顯然不成立,不足信。更加重要的是,訴訟過程之中,被上訴人自始至終徹底否認雙方存在委托合同關系,在法理上相當于,企圖解除雙方的委托合同,可是,合同已經履行,不存在解除的可能。
第五,即使存在所謂"重大誤解",該判決仍然明顯不妥、不公。首先,被上訴人沒有依法提起重大誤解之訴,法院不能越俎代庖,直接啟動"重大誤解"訴訟程序,直接按照"重大誤解"進行裁判;其次,從實體處理方面來看,更加明顯不公,上訴人已經依約完成委托事項,于情于理于法,被上訴人均應該如數支付代理費,絕對不可以"各打五十大板",將代理費五五對開,判令被上訴人支付50%的代理費。如此判決,顯失公平。
綜上,原審判決,確屬認定事實不清,適用法律不當,判決顯失公平,依法應予撤銷。
此致
敬禮!
________市中級人民法院
上訴人:________市亞世國際貨運代理有限公司
法定代表人:_____________________
代書人:_____________________
聯絡電話:_____________________
____年____月____日
委托合同范本5
委托方 (甲方):
地址:
郵編:
電話:
傳真:
受托方 (乙方):
地址:
郵編:
電話:(見采購單)
傳真:
一、甲乙方依據國家有關法律的'規定,經友好協商,由甲方委托乙方代理采購所需產品(詳見附件)
二、乙方通過其所屬公司—中國xxx商品電子商務配送中心代理采購甲方所需產品;
三、乙方代理采購的產品應符合甲方合同提出的各種要求,如采購的
產品不符合本合同所定的要求, 由乙方全權負責;
四、代理采購貨款應在貨到驗收一切合格以后當場付款,乙方應在一天將所購產品發貨到甲 方指定收貨地點。
五、解決合同糾紛方式: 執行本合同發生爭議,由甲乙雙方協商解決,協商不成,雙方同意由__________ 仲裁委員會仲裁(或向____________人民法院起訴)
六、本合同一式二份,雙方簽定后生效,甲乙雙方各執一份
甲方(代表人)簽字 xxx (蓋章):
乙方(代表人)簽字xxx (蓋章):
年 月 日:
委托合同范本6
委托人:;身份證號碼:;聯系電話
受托人:;身份證號碼:;聯系電話
就中關村證券股份有限公司行政清理工作組(以下簡稱“中關村證券清理組”)個人債權人申報登記債權的.事宜,委托人對受托人授權如下:
1、授權受托人代理委托人向中關村證券清理組提交并接收申報債權的有關資料;
2、授權受托人代理委托人根據《中關村證券股份有限公司債權登記公告》的規定辦理向中關村證券清理組申報登記債權的其他事宜。
本授權委托書自委托人簽字之日生效。
委托人(簽字):
受托人(簽字):
年月日
授權委托書
委托單位:
法定代表人:
職務:
受委托人:
工作單位:
職務:
現委托上列受委托人全權代表我單位與___________洽談融資業務,辦理相關事項。
委托單位:______________
法定代表人:_______(簽名或蓋章)
年月日
委托合同范本7
甲方:
委托代理人:
聯系地址:
聯系電話:
開戶行:
賬號:
乙方:
委托代理人:
聯系地址:
聯系電話:
開戶行:
賬號:
依據《中華人民共和國合同法》的有關規定,經甲乙雙方平等友好協商,達成如下協議,以供雙方共同遵守。
一、產品規格型號及價格
品名
單價
規格
數量
總價
總額(大寫)
總額(小寫)
二、產品要求
乙方必須保證產品符合甲方要求,且無任何質量問題,否則要承擔相應的違約費用即合同金額的___%,并賠償甲方因此受到的其他損失。
三、交貨期限
乙方保證于本合同簽署之日起,在_______天內,將甲方采購的物品全部送達指定地___________不能拖延,否則乙方應從最遲交貨日的次日起,每日向甲方支付延遲交貨部分貨款的___%的違約金,并賠償因此給甲方造成的.其他損失,此項違約金額以逾期移交物品部分貨款總值的___%為限度。
四、交貨及付款方式
甲乙雙方簽訂合同后,甲方向乙方交付總價款的__%即_______________元作為定金,乙方交貨經甲方驗收合格后,一次性付清尾款。
五、其他事項
本合同未盡事宜,雙方友好協商。本合同一式二份,經雙方簽字蓋章后生效。甲、乙雙方各持一份,具同等法律效力。
甲方:
委托代理人簽字:
________年____月____日
乙方:
委托代理人簽字:
________年____月____日
委托合同范本8
甲方:(委托方)
乙方:(受委托方)
茲有甲方因業務需要,委托乙方加工優質大米,經雙方協商,達成如下協議:
第一條:加工物:大米。
第二條:合同期限:自簽訂之日起_______年____月____日至_______年____月____日
第三條:加工物的技術標準、質量要求按照GB/T19266標準要求。
第四條:加工物包裝物設計、印制由甲方負責,并有甲方提供給乙方。
第五條:成品包裝物使用乙方的生產許可證、衛生許可證。
第六條:甲方負責產品的運輸、銷售及相應的售后服務。
第七條:乙方負責產品的加工、產品的出廠檢驗及出廠前的質量控制、儲存管理。
第八條:甲方付給乙方加工費為______元 ,此項費用每下個月月初統一結算,本產品規格分別為______。
第九條:加工物(五常大米)原料采購由乙方負責,原料必須是五常境內種植的優質水稻。
第十條:加工物(成品)交付時間、方式由雙方根據實際情況再行制定。
第十一條:加工物(成品)交付時需雙方在交付現場簽字確認。
第十二條:加工物(成品)出廠后由于運輸、保管不當造成的產品質量問題乙方不負責任。
第十三條:甲方未及時向乙方支付貨款,乙方有權留置加工物。
第十四條:因甲方未及時向乙方支付貨款給乙方造成的.損失,應向乙方做出貨款總額的20%的賠償。
第十五條:因乙方未及時向甲方提供加工物(成品),給甲方造成損失,應向甲方做出加工物(成品)價值總額20%的賠償。
第十六條:加工數量:
第十七條:加工地點:哈爾濱市五常市安家鎮安家村玉生屯。
第十八條:本協議需雙方法人簽字、加蓋公章后方可生效。
第十九條:本協議一式五份,甲乙雙方各執一份。
第二十條:其他未盡事宜由雙方協商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托合同范本9
委托方(甲方):_________
承接方(乙方):_________
根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律、法規規定的原則,結合室內裝飾的特點,經甲、乙雙方友好協商,甲方委托乙方承擔室內裝飾設計,并達成如下協議(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守.
一、甲方委托室內設計的地址:_________
設計內容:一層大廳、三層中型會議室、四層經理辦公區、五層大會議室、建筑面積約1200平方米。
二、經雙方協商,甲方委托乙方室內設計,乙方收取設計費共計人民幣38800元。計幣叁萬捌仟捌佰元整。
四、全套圖紙完成后,甲方如有更改意見,再與乙方設計師溝通。乙方根據協商方案,繪制更改圖紙,由雙方簽字確認,施工過程中設計師應有四次去現場放樣及指導施工,以達到設計效果,如施工方另有要求設計師出現場,則按800元/天,每次2-3人收取費用。
五、如甲方或業主方推翻已確認施工方案,另行設計按每平方米60元收取設計費。
六、違約責任:
2、乙方延期30天以上未完成設計圖的,甲方有權解除合同,乙方應退還甲方的設計費用,并承擔設計費總價30%的違約金。
3、乙方無故終止合同,除退還甲方所交的設計費用外,還應按合同規定的設計費總價的'30%作為違約金付給甲方。甲方如要求乙方修改圖紙,圖紙完工時間由雙方另行約定。
七、設計合同經雙方簽字認可后,甲方必須按合同約定支付設計費。如甲方中途反悔,乙方不再退還已收取的設計費。
八、本合同中如有未盡事宜,由雙方協商解決,也可向武漢市室內裝飾行業協會申請調解或向消費者協會投訴。當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成時,可以按本合同約定(將以下不選定的解決方式劃去):
(1)向乙方所在地仲裁委員會申請仲裁;
(2)向乙方所在地人民法院提起訴訟。
九、本合同中包括附件、補充協議,經甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
十、本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方簽字(蓋章):_________
乙方簽字(蓋章):_________
地址:_________
地址:_________
電話:_________
電話:_________
日期:_________
日期:_________
簽定合同地址:_________
委托合同范本10
委托人:________ 受托人:________
身份證號:________________________ 身份證號:________________________
委托人購有商品房一套,所購商品房信息及其《商品房買賣合同》信息如下: 房屋出賣人:________房地產有限公司
房屋買受人:________
房屋坐落位置:________市_____區_____路_____號____小區____幢____室
《商品房買賣合同》編號:________
委托人因工作原因,不能親自辦理上述房屋的交接事宜及其產權登記相關手續,現授權受托人,全權辦理與此相關的各項事宜。受托人的權限包括但不限于:
1、辦理驗收房屋、領取房屋鑰匙、繳費、及領取交房資料和所發物品等其他所有交房相關事宜。
2、辦理房屋所有權證;領取房屋所有權證;辦理房屋手續抵押;代表委托人結算該房屋面積差異款項;簽署辦理產權登記所需相關文件;繳納契稅、公共維修基金等相關稅費;領取該房屋面積測繪結果及相關辦證圖紙、文件、購房發票等。
受托人代表委托人做出的行為以及簽署的`法律文書,委托人均予以認可,由此產生的法律后果由委托人承擔。
委托人與受托人的委托關系,自本委托書經公證后生效;受托人完成委托人授權辦理的各項事宜后,雙方的委托關系自動解除。
本委托書壹式伍份,各份具有同等的法律效力。
委托人:________
(右手食指指印)
________年_____月_____日
委托合同范本11
委托方:___________(以下簡稱甲方)
被委托方:_________(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工__________________產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另在訂單上詳述。
第二條 甲方責任1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件3.向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件3.向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5.甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7.甲乙雙方嚴守商業秘密。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
·甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條 乙方責任1.嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2.甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合____________質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3.負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。
6.嚴守甲方的商業秘密。
7.對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規定執行。
第四條 付款方式及交貨地點甲方確定委托加工款式、數量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的____________作為預付款,乙方提供的'貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
第五條 驗收標準雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條 違約責任1.因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2.如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責任。
3.凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
4.甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條 合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,自______年______月______日至______年______月______日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條 合同如遇爭議,甲乙雙方可協商解決,達不成協議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條 本合同正本一式二份,經雙方當地人代表簽字蓋章后生效。
第十條 其他未盡事宜另行訂立。
甲方:____________ 乙方:____________代表人:__________ 代表人:__________日期:____________ 日期:____________
委托合同范本12
甲方:
乙方:
臺州時達水暖制造有限公司(簡稱甲方)因生產發展需要,委托 (簡稱乙方)制造塑料模具 副,經雙方友好協商達成如下協議:
一:模具名稱、數量及價格:(見附表)
二:模具要求:
1、型芯材料40Gr,型腔材料P20或德產2738。
2、模具全部自動脫模。
3、模具首次交樣時間為38天,交模時間為45天。
4、按國家相關的模具技術要求設計加工模具,注塑件無飛邊、毛刺。收縮等缺陷;
5、模具壽命:萬模次以上;
6、模具分型面錯型不得大于0。05mm;
7、其它要求按照甲方圖紙所列的技術要求達到標準。
三:制模依據:
按甲方提供的加工;
四:售后服務:
1、模具質保期內,乙方負責模具的修理,原則上修模地點在甲方,如遇甲方加工設備等原因無法在甲方
完成修理的,可以送回到乙方修理,相關費用由乙方負責;
2、由于甲方使用不當或甲方需要改動引旨起的模具修改,乙方酌情收取成本費,不計勞務費。
五:乙方需要提供給甲方的資料:
1、 模具結構圖
2、 模具操作及保養說明書
3、 模具材料的質量保證書(國產材料另行協商)
六:付款方式:
1、合同正式簽訂之后首付定金(預付款)為總額的 %,即 元整;
2、模具交貨驗收合格后再付總額的 %,即 元整;
3、余款在模具交貨驗收合格后 天內付清。
七:違約責任:
1、如乙方準時按質量完成模具加工,甲方應按時支付給乙方相應的模具款,如未按時支付(非人為因素
除外)模具款,甲方應支付遲納金或延期模具總價的 %。
2、乙方應按時按質地完成模具的加工及相關的修理,如乙方不能按時交模,則每延遲交模時間(含試模
合格的.時間)一天甲方將從應付予乙方的模具款中扣除1000元以示懲罰,如果延遲交模時間超過1個月,甲方就不再接收此模具,并有權收回此模具之全部已付款,乙方同時須向甲方繳納相當于此模具制造價格1倍的違約金,并承擔甲方由此造成的一切損失,其它事項雙方協商解決或按合同法相關條款處理。
八:本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方代表簽字、蓋章生效。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
委托合同范本13
委托方(甲方):____
地址:____聯系人:____
電話:____電子郵件:____
傳真:____
受托人(乙方):____
地址:____聯系人:____
電話:____電子郵件:____
傳真:____旅行社業務許可證號:
第一條委托事項。
甲方委托乙方辦理以下事項:____
1.預訂機票
出發地:____,目的地:____
出發日期:__________年______月______日
乘客姓名:________身份證號碼:________
乘客姓名:________身份證號碼:________
乘客姓名:________身份證號碼:________
乘客姓名:________身份證號碼:________
票價:________元/張,合計____張;總金額:________人民幣。
2.預訂住宿
酒店位置和名稱:________標準:________
數量:____房間;入住時間:__________年______月______日,退房時間:__________年______月______日。
單價:____元/間,總金額:____元。
3.發簽證(簽注)
目的地國家(地區):____;
送貨服務費:____人民幣/人,合計人;
總金額:____人民幣。
4.其他委托事項
單價:____人民幣,總金額:____人民幣。
第二條付款時間和方式
1.甲方應在本合同簽訂之日起天內向乙方支付上述所有費用。
2.甲方應以下列方式支付費用:____
(1)現金支付方式;
(2)轉入乙方指定的賬號,賬號為:____
(3)其他方法:____
第三條違約責任
1.甲方未及時支付的,承擔應支付金額5%的違約金。乙方實際損失超過違約金的,甲方應賠償乙方實際損失。
2.如因乙方原因導致代理事項未按時完成,或代理事項的完成與協議不符,乙方應承擔甲方支付總額5%的違約金..甲方實際損失超過違約金的,乙方應賠償甲方實際損失。
3.如果甲方提供的飛、住酒店、簽簽證人員的姓名、聯系電話等相關信息不真實、不準確,乙方不承擔違約責任,甲方應承擔乙方為此發生的合理費用。
第四條合同的性質
1.本合同是委托合同,不是旅行團合同。不適用《旅行社條例》中旅游合同的規定,適用《民法通則》和《合同法》的相關規定。
2.相應的'服務商由甲方選擇確定,乙方沒有選擇或推薦的義務。如委托事項下承運人、酒店、簽證(簽注)部門提供的服務質量不符合約定,或給委托人造成人身、財產損失的,乙方不承擔責任。甲方應直接與上述單位協商,乙方應提供必要的協助。
第六條爭端解決
雙方因本合同產生的任何爭議應通過協商解決。如果協商失敗,可以選擇以下選項進行結算。
1.向仲裁委員會申請仲裁;
2.向人民法院提起訴訟。
第六條其他
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方(簽字或蓋章):____乙方(簽字或蓋章):____
______年______月______日______年______月______日
委托合同范本14
委托方(甲方):
地址:
電話:
傳真:
受托方(乙方):
地址:
電話:
傳真:
第一條 總則
1、鑒于甲方與 (國家/地區)的雇主(以下簡稱“境外雇主”)簽訂了《勞務合作合同》/《關于研修事業協議書》,乙方所在地相關勞務資源豐富,且擁有便利的招募渠道、管理資源等優勢,甲、乙雙方本著互惠互利的原則,經友好協商,就合作向境外雇主派遣勞務人員(包括研修生,下同)自愿簽訂本合同。
2、甲方具有國家商務部批準的對外勞務合作經營資格(證書編號: ),對境外雇主的合法性、招聘外籍勞務人員的資格、勞務合作項目的真實性、可行性進行了認真的調查和核實,本合同項下的勞務項目真實可靠,符合中國政府和 (國
3、乙方為法人單位,具有政府有關主管部門批準的組織招收勞務人員的資格。
第二條 甲方責任和義務
1、負責與境外雇主的一切聯絡和協調事宜。
2、根據國家商務部的有關規定辦理項目審查手續,并到乙方所在地商務主管部門辦理外派勞務招收備案手續。對未辦理項目正規手續而產生的后果,甲方承擔相應責任。
3、向乙方提供委托招收赴境外勞務人員委托書。
4、向乙方介紹對外簽約有關情況,提供招收赴境外勞務人員簡章。簡章應包括境外雇主的情況、招聘崗位的條件和要求、工作內容、工資福利、保險、勞動保護、合同期限,以及收取服務費標準和交費方式等有關內容。
5、負責勞務人員的最終考核和錄用。
6、負責勞務人員出境前的適應性培訓。甲方可派代表到乙方授課,或委托乙方或第三方進行培訓。
7、負責辦理勞務人員的工作準證、簽證等出入境手續。
8、負責安排勞務人員出入境并順利平安到達境外履約地點。
9、負責建立已派出的勞務人員的有關檔案。
10、負責勞務人員在境外的跟蹤管理與服務,維護勞務人員合法權益。勞務人員在履約過程中遇到勞務糾紛、境外雇主倒閉或破產關廠、人員傷亡等突發事件時,甲方應負責協調各方做好有關善后事宜。
11、在勞務人員發生違約行為時,負責按照相關合同依法追究勞務人員的違約責任。
第三條 乙方責任和義務
1、根據甲方的`委托和招工簡章,組織招收身體健康、符合條件的勞務人員人選,并適時安排甲方對勞務人員進行面試和考試。
2、負責勞務人員的技能和語言培訓。根據與甲方的約定,組織安排勞務人員參加適應性培訓和外派勞務人員考試。
3、保證勞務人員在思想品德、業務技術和身體狀況等方面符合出國工作條件、符合甲方和外方雇主的具體要求。
4、在規定期限內,負責協助和指導勞務人員辦理護照、公證、體檢、檢疫等證件和手續。
5、負責收取并及時向甲方提交辦理出境手續所需要的身份證明、學歷證明、職業資格證書、護照等有關證件和資料,保證有關證件和材料真實有效。因乙方提供的證件虛假和材料不真實導
6、根據甲方要求組織安排勞務人員及時到達甲方指定的出境口岸。
7、建立已派出的勞務人員的有關檔案。
8、協助甲方做好勞務人員在境外的服務和管理,維護勞務人員合法權益。勞務人員在履約過程中遇到勞務糾紛、境外雇主倒閉或破產關廠、人員傷亡等突發事件時,積極協助甲方妥善處理,做好勞務人員及其家屬的工作。
9、在勞務人員發生如脫崗、滯留不歸等違約行為時,應配合甲方按照合同依法追究勞務人員的違約責任,確保落實仲裁機關或訴訟機關的裁決或判決。
10、未經甲方委托,不得以甲方的名義招聘任何勞務人員,不從事有損甲方名譽和利益的活動。如有違反此項,乙方應承擔相應責任。
11、遵守商業道德和商業秘密,不與本合同中的境外雇主進行任何形式的直接聯系,不繞開甲方直接與境外雇主開展勞務項目合作。如有違反此項,乙方應承擔相應責任。
第四條 出國費用和服務費
1、勞務人員的出國費用和服務費由甲方負責收取,乙方予以
2、勞務人員的出國費用,包括護照費、簽證費、體檢費、培訓費、考試費、公證費、國內差旅費等,由勞務人員按實際發生額自行承擔。甲方可授權乙方預先收取,按實際發生額與勞務人員結算。
3、因境外雇主所在國家(地區)政策變化、簽證拒簽等不可抗力造成勞務人員未能派出的,扣除應由勞務人員自行承擔費用中已實際支出的部分,其它所交納費用應全部退還給勞務人員。
4、甲方根據國家有關規定和承包商會制定的行業指導性收費標準向勞務人員收取服務費,服務費總額最高不得超過勞務人員與境外雇主簽訂的《雇傭合同》工資總額的12.5%。《雇傭合同》期限按 個月計算,本合同項下勞務人員應繳納的服務費總額為 元人民幣/人,其中 元人民幣/人由甲方支付給乙方,作為乙方的服務費用。
5、如勞務人員在《雇傭合同》期滿后續約,應向甲方交納延期服務費每年 元人民幣,其中 人民幣/人由甲方支付給乙方,作為乙方的服務費用。
6、因勞務人員自身原因(不可抗力除外)導致《雇傭合同》未能履行或未能全部履行的,上述服務費用和出國費用不予退還。
7、因勞務人員自身以外原因導致《雇傭合同》未能履行或未能全部履行的,甲方應按比例退還勞務人員繳納的服務費用,同時乙方也應按比例向甲方退還收取的服務費用。
8、在乙方向甲方繳納其代收的出國費和服務費前,甲方應出具書面通知,寫明甲方戶名、開戶行、賬號、匯款金額等事項。
9、甲、乙雙方不得向勞務人員收取履約保證金,或變向收取類似費用,應要求勞務人員投保履約保證保險。
10、未經甲方授權,乙方不得向勞務人員收取任何費用。
第五條 境外服務與管理
1、甲、乙雙方發揮各自優勢,建立健全境外勞務糾紛和突發事件聯動機制,共同做好勞務人員在境外的服務和管理工作,維護勞務人員的合法權益,確保勞務人員順利履約。
2、甲方負責勞務人員在境外的服務和管理工作,乙方對甲方的工作予以協助、支持和配合。
3、乙方應充分發揮自身和本地優勢,在勞務人員履約期間重點做好國內溝通和協調工作,為勞務人員安心履約創造條件。
第六條 違約責任
甲、乙雙方必須切實履行本合同,如違約,應承擔相應的違約責任。
第七條 其他
1、甲、乙雙方在履行本合同過程中如產生爭議,由簽約雙方通過友好協商解決,若協商仍不能解決,提交 仲裁,或向 法院提起訴訟。仲裁費用或訴訟費用由敗訴方負擔。
2、合同中如有未盡事宜,經甲、乙雙方協商做出補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
3、本合同于 年 月 日在 簽訂,自甲、乙雙方授權代表簽字之日起生效,在本合同項下派出的全部勞務人員《雇傭合同》期滿后終止。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同范本15
委托人(簡稱甲方):
拍賣人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國合同法》及其他有關規定,雙方在平等、自愿基礎上,簽訂本合同:
一、 甲方對所委托拍賣的標的承諾如下:
1、標的權屬清晰、沒有爭議,若存在任何法律問題,甲方自愿承擔相關責任。
2、所提交的資料真實、合法、有效、沒有任何虛假或遺漏。
二、委托事項
1、標的基本信息:
專利證書號(或專利申請號):
拍賣標的的轉讓方式為:專利權轉讓
保留價: 大寫:
備 注: 起拍價:
2、甲方需在簽訂本合同的同時向乙方提供合法、有效的專利證書復印件(或申請受理通知書復印件)以及身份證復印件,交乙方留存。標的為兩人(含)以上共有的,甲方還需提供共有人同意轉讓的書面說明以及授權委托書。
3、乙方須在競買人辦理完畢競買手續后10日內舉辦拍賣會。拍賣會具體舉辦地點由乙方根據招商情況定,定好后兩日內以電話、電子郵件等方式通知甲方。
4、乙方不得低于保留價確認成交,否則乙方須承擔低于保留價成交的法律責任。
5、乙方不得泄露所了解到的該拍賣標的.的技術秘密。
三、委托人(甲方)應在合同簽訂后10日內,自行通過至少一家中央級媒體和至少五家知名站刊登或發布本拍賣標的招商公告。招商公告內容由乙方擬定,費用由甲方承擔。
四、本合同簽訂之日起至拍賣成交后標的移交前,甲方對拍賣標的負有保管義務,按拍賣公告規定的展示時間為競買人提供查驗拍賣標的的條件及有關資料。因甲方過錯或疏忽而造成拍賣標的毀損、滅失或其他狀況造成的損失,甲方承擔法律責任。
五、 拍賣成交后,成交價等于保留價的部分,乙方收取的傭金比例為3%;成交的價款高于保留價的部分,乙方收取的傭金比例為5%。傭金在買受人支付的成交價款中直接扣除,成交價扣除傭金后為甲方應得款項。乙方在收齊買受人全部款項后
10個工作日內將甲方應得款項以銀行轉賬形式支付給甲方。
六、委托成交后,乙方按照法律規定代扣代繳甲方個人所得稅,并免費協助買賣雙方辦理拍賣標的轉移、交割手續。
七、 本合同簽訂后,甲、乙雙方任何一方不得擅自變更、解除合同約定。
八、本合同有效期內,甲方不得同其他任何機構訂立同一標的的《委托拍賣合同》或者其他各類轉讓合同。否則,由此引起的法律后果由甲方承擔。
九、本合同自雙方簽署之日起生效,有效期限為60天。
十、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方: 證件號碼:
通訊地址: 聯系電話: 傳 真:
E-mail: 郵 編:
乙方: 證照號碼:
聯系地址: 法定代表人:
經辦人: 聯系電話:
傳 真: E-mail:
簽訂日期: 年 月 日
【委托合同】相關文章:
拆遷委托合同07-12
攝影委托合同01-22
期貨委托合同01-03
律師委托合同01-15
檢測委托合同02-15
制作委托合同02-16
專利委托合同02-23
裝修委托合同02-25
委托合同模板10-31
檢驗委托合同10-09