關于建筑合同(匯編15篇)

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的關于建筑合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

關于建筑合同1

　　修建方： (以下簡稱甲方) 電話：13985277123 承建方： (以下簡稱乙方) 電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就修建房屋、工程合作事項協(xié)商達成一致，簽訂本建筑合同，具體事項如下：

　　一、工程地址：

　　鎮(zhèn)遠縣羊坪鎮(zhèn)中街，上至胡松鶴，下至劉大炮家。

　　二、甲方現要修建的房屋為四樓壹底。

　　三、甲方負責鋼筋水泥、砂、門窗、扶手、地板磚材料。(注：乙方在打線膠板當天甲方包生活費壹餐)。

　　四、乙方承包該工程的內容：

　　1、采用掃地出門方式(全包干式)。

　　如：支撐模板(含木板、木方、鐵釘、鐵線)和電鋸鋼筋制作安裝，澆砼(含保養(yǎng))，砌磚、內外頂棚、批灰、粉刷、安地板瓷磚、廚房、洗手間、樓梯等。

　　五、乙方必須按照甲方的'要求施工。

　　六、乙方在修建過程中，必須嚴格執(zhí)行國家施工安全操作規(guī)程，堅決杜絕任何違反安全操作規(guī)程的施工行為。如出現安全事故一切由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　七、承包單價：

　　按實際面積計算，每層樓打線膠每平方米為242.00元。

　　八、付款方式：乙方每修建完一層樓后付工錢65%，然后每層樓批灰、粉刷、安地板完工后付工錢3000.00元，房屋全部修建完工，經甲方驗收合格后，付清該工程尾款。

　　九、乙方在修建過程中，不得以任何理由拖延工期。除特殊情況外，如乙方在修建該工程時，又承包其它工程等原因，造成該工程停工三天，甲方有權叫其他工程隊進場施工，如乙方進行阻擋，所造成的損失由乙方負責。

　　十、該工程的工期為20xx年底完工，乙方必須保質保量完成，如20xx年底完成不了，所造成損失由乙方承擔。

　　十一、以上合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字之后本合同立即產生法律效力。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　20xx年 月 日

關于建筑合同2

　　發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國違筑法》，《中華人民共和國勞動法》及其它相關法律。行政法規(guī)的原則，經發(fā)包方(甲方)承包方(乙方)雙方友好協(xié)商。特制定以下條款(雙方共同遵守)：

　　一.工程概況：

　　1.工程名稱：西南信息產業(yè)園區(qū)5#53#54#55#56#工程。

　　2.工程地址：

　　3.建筑面積：16662.80平方米

　　4.結構類型：框架

　　5.工程造價：

　　二.承包方式：

　　承包方(乙方)對西南信息產業(yè)園區(qū)5#53#54#55#56#工程項目勞務人工費總承包。

　　三.承包范圍：

　　1.本工程承包范圍為甲方發(fā)出的施工圖中地梁面以上鋼筋工，模板工，泥工三大工程所屬的勞務工作。(不含水電，消防，門窗安裝，油漆，涂料，欄桿及扶手鋼筋豎焊金屬構架，防水及外墻面隔熱保溫等工程)

　　四.承包工期：

　　1.開工時間：20xx年 月 日(以雙方確定的開工報告為準)

　　2.竣工時間：20xx年 月 日

　　五.費用標準：

　　1.勞務費按實際施工建筑面積+─0.000以上/每平方米122元(結算單價：框架每平方75/M2計算，磚砌體內外墻抹灰及面磚，樓地坪按每平方米為47元)

　　2.甲方委托乙方完成承包范圍以外的工作(包括地梁面及以外的工程)雙方以現場市場價進行協(xié)商處理。

　　3.工程在施工過過程中若發(fā)生設計變更，勞務整體在人民幣20xx元以內，甲方不另外補份，變更量在20xx元以上，甲方將變更的勞務費按實調增(建筑面積增加不在此約定范圍內)。

　　六.工程質量

　　在甲方工程技術人員的安排下，工程質量必須達到合格標準。

　　七.履行保證金及勞務人工費及支付：

　　1.乙方進場施工在一周內向甲方繳納勞務履約保證金人民幣叁拾萬元整。

　　2.甲方在工程主體封頂五日內一次性返還乙方履約保證金人民幣叁拾萬元整。

　　3.本工程主體框架結構到五層樓面完，甲方按總價的85%支付乙方勞務費，以每本月25日進行工程量的結算，次月五日內支付85%人工工資。

　　4.該現場除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工為每日70元。

　　5.甲方應將乙方的人工工資打入乙方的賬戶，乙方向甲方提供人工費收據。

　　6.工程完工后一個月內付清全部勞務工程款。

　　相關的合同范本 ·英文建筑合同 ·房屋建筑裝修施工合同 ·建筑工程施工安全合同協(xié)議書 ·建筑安裝施工合同 ·國際土木建筑工程合同 ·標準建筑工程施工合同范本

　　八.甲.乙方的.職責：

　　1.乙方只提供對焊機一臺以及該項目施工工程中所需用的“扎絲，元釘鉛絲，”其余均由甲方負責。

　　2.甲方提供乙方人員的辦公室和住宿用房，食堂的設備及鍋具。

　　3.乙方免費提供甲方現場管理人員工作用餐。

　　九.由于甲方原因造成現場停工、待料甲方按現場人員每人每天補貼人民幣50元。

　　十.現場安全：

　　1.現場按甲方要求，乙方人員應遵守現場的規(guī)章制度，做到安全生產、文明施工。

　　2.乙方人員違反操作規(guī)程發(fā)生的安全事故，由乙自行負責。

　　甲方： 乙方：

　　負責人： 負責人：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

　　注：本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，本協(xié)議具有法律效力

關于建筑合同3

　　甲方（發(fā)包方）：_____

　　乙方（承包方）：_____

　　根據《民法典》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協(xié)商一致達成如下協(xié)議：_____

　　一、工程內容

　　_____。

　　二、工程地點

　　_____。

　　三、工程期限

　　1、本合同總工期為________年____月____日開工，至年月日結束。

　　2、如遇下列情況，工期作相應順延。

　　（1）施工現場不符合安全施工；

　　（2）設計范圍內重大設計變更；

　　（3）人力不可抗拒的自然災害（如臺風、地震及戰(zhàn)爭）而影響工程進度；

　　（4）甲方不能按合同規(guī)定支付工程款。乙方在以上情況發(fā)生的十天內，就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后，在十天內予以確認和答復，逾期不予答復，乙方可視為要求已被確認。

　　四、工程價款工程總價：

　　_____人民幣元整（元）。

　　五、付款方式

　　1、合同生效后，甲方在一周內向乙方支付工程總價50%作為預付款，即人民幣元整（元）；

　　2、工程施工結束后，甲方在一周內向乙方支付工程總價40%的款項，即人民幣元整（元）；

　　3、工程驗收結束后，甲方在一周內向乙方付清全部余款，即人民幣元整（元）。

　　六、工程驗收

　　1、當該工程完工后，由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應在7天內安排驗收工作，并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后，因甲方原因未安排驗收的，則視為該工程符合設計和施工方案要求，運行正常，通過驗收。

　　2、工程未經驗收，甲方若需啟用，須與乙方協(xié)商，經同意方可使用。若未經乙方同意啟用，將視為通過驗收。

　　3、整個工程驗收合格，則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。

　　4、工程未通過驗收，引起爭議時，請求第三方驗收。

　　七、驗收標準

　　本工程以相關設計方案、圖紙為依據，按照國家標準進行驗收；沒有國家標準的.，則按照行業(yè)標準進行驗收。

　　八、雙方權利和義務

　　1、甲方權利和義務指派為工地代表，負責協(xié)調甲方的相關事宜。在工程履行過程中此指派人員的所有簽名視為甲方行為。

　　（1）負責本工程的監(jiān)督，積極協(xié)調施工配合關系。

　　（2）負責對乙方進度、安裝質量、安全保護、綜合管理的監(jiān)督。

　　（3）提供有利施工的現場條件。

　　（4）審核工程計劃進度表。

　　（5）負責對圖紙、方案的審核、確認，負責對工程進度、工程質量、隱蔽工程、配套工程和合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查及設計圖紙變更簽證，工程中間驗收和其他必要的簽證。

　　（6）負責竣工驗收工作，在收到乙方提交所有竣工資料后一周內組織驗收。

　　（7）按合同向乙方支付本合同規(guī)定的價款。

　　2、乙方權利和義務

　　（1）嚴格按設計圖施工，質量技術指標符合工程的各類標準和規(guī)范的要求。

　　（2）施工中發(fā)現問題及時向甲方報告并提出解決方案。

　　（3）編制施工組織方案，施工總進度計劃，材料進場計劃，開竣工通知書等，及時送甲方。

　　（4）提供竣工驗收技術資料，并準備竣工技術圖紙，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收。竣工資料應滿足甲方要求。

　　（5）組織有技術水平的施工隊伍，明確現場技術及施工負責人、主要管理人員，技術人員不得隨意變動。

　　九、違約責任

　　1、由于甲方原因，使工程延期完成，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價215;0.5%延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。

　　2、由于乙方原因，使工程延期完成，則視乙方違約，乙方向甲方支付違約金。違約金按合同總價215;0.5%延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。

　　3、由于甲方未按合同約定向乙方付款，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價215;0.5%215;延期天數計算，違約金總數不超過合同總價的10%。

　　4、執(zhí)行過程中，任何一方無故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。

　　十、合同的變更及解除

　　1、合同簽訂生效后，除不可抗力外（指戰(zhàn)爭、嚴重水災、火災、臺風和地震以及經雙方同意屬不可抗力的事故），甲乙雙方不得無故變更或解除。

　　2、在履行合同過程中，因遇不可抗力事故，甲乙雙方均應采取有效措施盡力減少損失并阻止損失的擴大。若確需變更或解除合同時，要求變更一方應及時通知對方，對方在接到通知3天內給予答復，逾期未答復視為同意。

　　3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一筆款項的期限達到____日的，乙方有權中止本合同項下義務的履行；甲方延期付款期限達到____日的，乙方有權解除本合同，并且有權請求甲方給予相應的賠償。

　　4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限達到____日的，甲方有權中止本合同項下義務的履行；整個工程延期的期限達到____日的，甲方有權解除本合同，并且有權請求乙方給予相應的賠償。

　　5、變更或解除合同，所造成的損失由雙方協(xié)商解決。

　　十一、爭議解決方式

　　凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關的任何爭議，甲、乙雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。

　　十二、其他條款

　　在合同履行過程中，雙方可以根據實際情況，對合同未盡事宜協(xié)商確定。

　　合同簽定地：_____

　　十三、合同文本和效力

　　本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，經雙方代表簽字蓋章后生效。附件為本合同不可分割的組成部分，與合同正文具有同等法律效力。

　　甲方：_____

　　____年____月____日

　　乙方：_____

　　____年____月____日

關于建筑合同4

　　發(fā)包方： （甲方）

　　承包方： （乙方）

　　依據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，甲乙雙方根據疊翠苑6#樓的實際情況遵循平等、自愿、互利、誠信的原則，經雙方協(xié)商并依據疊翠苑6#樓項目中標合同第條“本合同如有補充和變更以補充和變更協(xié)議為準”的約定訂立本變更補充協(xié)議。除本協(xié)議書外其余合同、協(xié)議與本協(xié)議不一致的均以本協(xié)議書為準（對本協(xié)議另外簽訂的補充協(xié)議除外）。

　　一、 工程建設地址：嵩縣城關鎮(zhèn)西關村

　　二、 工程概況：

　　工程名稱：疊翠苑6#樓

　　建筑面積：建筑面積暫定為26518㎡（含地下室面積）

　　機構類型：框剪結構，地上二十四層，地下一層為地下室

　　三、 工程承建范圍：

　　1. 施工內容：施工圖紙所含的建筑、結構、給排水、電氣（含弱電埋管）、消防等全部工作。

　　2. 施工范圍：上下水、電至外墻散水外一米。

　　四、 工程承包方式：包工包料

　　1. 本工程建安工程造價采用單位面積包干價，即1290元/㎡（此價格含文明施工增加費、二次運輸費和其它取費及稅金，不含社保

　　金，社保金由甲方交納）工程造價暫定為人民幣34208220元。

　　2. 本工程建筑面積以實際竣工面積為準。建筑面積的計算以國標

　　GB/T50353-20xx為準.

　　3. 本工程預算材料價格因甲方預算價與市場存在差距，甲方應按市

　　場價補足差價。

　　4. 本工程建安造價為包干價，在施工期間如出現材料價格波動，主、

　　輔材以簽約當月洛陽市嵩縣造價管理處發(fā)布的信息價為準，超過

　　±5%可以調整。

　　5. 施工過程中出現的設計變更增減即現場簽證按08定額以實結算，

　　人工費調整按53元/工日。

　　6. 單位面積建安造價中不含以下項目：

　　住戶內的廚、衛(wèi)、臥室的木門； 電梯及電梯安裝、調試； 弱電調試及中央空調的安裝調試； 煤氣及煤氣安裝、調試； 衛(wèi)生潔具； 景觀照明； 以上各項乙方應負責工程前期的一些輔助工程及暗配管（包括 穿鐵絲、線盒、鋼套管、預留洞）等。

　　7. 基中部分主輔材料的要求如下；

　　鋼材：安鋼、邯鋼及濟鋼大中型企業(yè)產品； 水泥：大廠旋窯水泥；

　　防盜門：盼盼或是星高及同檔次的防火防盜門； 電料管材：管材、電線、開關、插座等用大廠符合國家標準產品（乙方提供品牌甲方、監(jiān)理現場認定后方可使用）；

　　門窗規(guī)格按圖紙要求，質量按國標，塑鋼材料采用金鵬、中財、海螺等同檔次品牌，五金配件及不能低于新鄉(xiāng)三力牌標準選擇使用并且按圖施工；

　　以上主輔材料和其實材料，必須三證齊全，進場使用前由甲方認定、乙方和監(jiān)理方共同考察認可并經檢驗復試合格后，方可進場使用。

　　五、 雙方約定：

　　1. 乙方應保證按時支付民工工資，若因乙方不按時支付民工工資造成的民工堵門、上訪等給甲方造成不良影響，每發(fā)生一次乙方向甲方支付違約金五萬元，且甲方有權解除本協(xié)議，因甲方原因造成意外，一切損失由甲方承擔。

　　2. 該工程乙方不得轉包。如甲方發(fā)現乙方私自轉包，甲方有權終止本協(xié)議，乙方無條件退出施工現場并承擔相關的法律和經濟責任。

　　六、 施工準備：

　　施工用水、電裝表計量，表由甲方安裝乙方按所裝計量表直接向甲方繳費。如乙方未及時繳費，由此造成的`后果，由乙方自行負責。

　　七、 工程工期：

　　1、 本工程開工日期（按甲方正式書面通知之日起計算）為20xx年5月10日。竣工驗收，交付使用（即交鑰匙）的日期為20xx年5月31日。工期為750天。除不可抗拒的自然災害及不可預見

　　因素外，竣工日期為有效日期。工期順延需甲方、監(jiān)理方文字確認后方可生效。

　　2、 若因四方原因所造成停工，四方應賠償乙方施工現場的損失以及所交工程保證金的利息。

　　3、 工期獎罰辦法：每提延一天，甲方按0.15萬元/天為獎懲支付，累計提延一個月甲方按照0.3萬元/天作為獎懲支付。

　　八、 雙方附加條件及責任；

　　1. 甲方應保證工程正常開式和工程施工，本協(xié)議雙方簽字后本協(xié)議由甲乙雙方保管，本協(xié)議簽字起10日內，甲方保證乙方進場施工。

　　2. 工程開工后：

　　a、乙方不得停工，四方原因造成的停工，四方應補給乙方相應的經濟損失。

　　b、甲方如遇資金問題不能按期支付乙方工程款，未結部分按甲方向乙方借款處理，由甲方支付該款的20%計算。

　　九、 工程款支付：

　　乙方應墊資至一層封頂，甲方應在一星期內付給乙方總造價的20%，以后每六層為壹個節(jié)點，每個節(jié)點付總造價的10%，最后一次主休封頂付造價的20%，主體封頂后付至總造價的70%。砌體完工粉刷工進場再付總造價的20%，全部完工達到交工條件付至總造價的97%，留3%質保金按國家標準執(zhí)行壹年到期退還乙方。

　　十、工程質量標準：

　　1.爭取創(chuàng)市優(yōu)質結構工程，必須達到合格標準。

　　2.竣工驗收，若出現工程質量不合格，乙方必須無條件返工（返工造成的經濟損失由乙方全部負擔）直至達到工程合格。

　　十一、安全文明施工目標：

　　安全目標杜絕傷亡事故及爭創(chuàng)市安全文明工地，嚴格按照頒布《建筑工程安全施工規(guī)范》組織施工，杜絕死亡事故，如發(fā)生安全事故由乙方承擔全部責任。甲方不承擔任何責任。

　　十二、資質等級：

　　本工程總承包施工企業(yè)必須具備房屋建筑專業(yè)二級及二級以上資質。 十三、本協(xié)議未盡事項可由雙方協(xié)商解決。

　　十四、本協(xié)議一式捌分，協(xié)議生效后甲乙雙方各持肆份。

　　發(fā)包人： 承包人：

　　法定代表（簽字）： 法定代表（簽字）：

　　年 月 日 年 月 日

關于建筑合同5

　　建設單位(甲方)：XXXXXXXXXXX

　　承包單位(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等協(xié)商、誠實守信的原則，簽訂本合同，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：循環(huán)水零車間改造工程

　　2、工程地點：XXXXXXXXXXX

　　3、工程內容：施工圖紙設計改造內容，主要包括弧形篩池、氣浮池、第四級生物濾池、車間防滑地面和排水溝改造、設備間改造。

　　二、工期要求

　　本工程施工工期40日歷天，因設計變更、惡劣天氣或其他不可抗拒因素影響，經雙方協(xié)商一致，工期可相應順延。 工期無故延遲一天，扣工程款總額的5。

　　三、承包方式

　　本工程采用包清工的方式進行承包，所有工程原材料及施工輔助材料由建設單位提供。

　　本工程不得轉承包。

　　四、合同價款

　　本工程合同施工費51.5萬(伍拾壹萬伍仟)元整。如有設計變更或工程量增減，以實際發(fā)生工程量參照承包方報價進行調整。

　　五、工程質量及驗收

　　1、工程質量標準：合格

　　2、施工單位確保按設計圖紙施工，建設單位確保原材料質量。

　　3、隱蔽工程及單項工程竣工后，施工單位應立即提交驗收通知，有建設單位進行工程質量驗收。

　　六、雙方主要責任

　　(一)甲方

　　1、及時提供詳細的施工圖紙。

　　2、及時供應原材料并保證質量。

　　3、派駐工地代表，對工程用料、質量、進度進行監(jiān)督檢查，協(xié)調現場發(fā)生的各類事宜。

　　4、按合同約定支付工程款，承擔因拖欠工程款所造成的一切后果。

　　(二)乙方

　　1、施工界區(qū)內的'用水、電線路架設。

　　2、嚴格按照設計圖紙進行施工，確保工程質量和進度。

　　3、積極配合甲方，協(xié)調解決現場發(fā)生的各類事宜。

　　4、文明施工，工具材料擺放整齊，保證材料合理使用。造成原材料浪費，應按價賠償。

　　5、嚴格按照安全生產操作規(guī)程施工。如因違章操作發(fā)生工傷事故，自行負責，甲方不承擔任何責任。

　　6、按照建筑工程施工要求，提供施工日志，出具國家正式稅務發(fā)票，并配合甲方做好驗收工作。具體事宜由雙方根據實際情況協(xié)商。

　　七、工程款支付

　　完成全部合同內容，付至合同價款的95%。其他5%作為質量保證金，竣工之日起一年后不計息付清。

　　八、違約責任

　　雙方發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可向萊州市人民法院提起訴訟。

　　九、附則

　　本合同一式兩份，雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方：XXXXXXXXXXX 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　地址：萊州市三山島街道 地址：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

關于建筑合同6

　　甲方：________________(姓名，身份證號碼)乙方：________________(姓名，身份證號碼)甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。 ⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。 ⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。 ⒋工期從________年____月____日開始建設，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　①乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　②乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、質量要求乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

　　重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。房屋建成后________年內，甲方發(fā)現質量問題的，乙方必須進行維修。

　　三、付款方式工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。付款時間：

　　第一次付款在施工開始后___天內，

　　第二次付款在___，

　　第三次付款在___，

　　第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。

　　四、違約責任由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。

　　因乙方原因導致使合同無法履行的.，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。

　　五、爭議解決辦法發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

　　如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民調解委員會調解或向人民法院起訴。

　　六、附則本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。

　　本合同自簽訂之日起生效。以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：乙方簽字：擔保人：________年____月____日

關于建筑合同7

　　房屋屬違章建筑物，對此訂立的租賃合同無效。《城市房地產管理法》、《城市房屋租賃管理辦法》和《廣東省城鎮(zhèn)房屋租賃條例》，對此都有了明確的規(guī)定，本是無庸置疑的。

　　現實中，農村集體收入很大一部分是靠這種違章建筑出租獲取的，村民的分紅也就靠這一塊。不幸的是很多外商賺足了錢后，有的長期拖欠租金，有的逃跑了，有的甚至留下一身債務要村集體來背。這種現狀目前較突出，起訴到法院，法院又無法依法予以保護，村民怨氣大。法院現在處于一種兩難境地。一方面要依法辦案，不能明知是違章建筑出租，也給予保護。另一方面，法院作為地方經濟秩序和社會穩(wěn)定的維護者，又不忍看到村民受到巨大的經濟損失，而且因為法院的依法辦案導致村民對法院工作的誤解，是任何法院領導都不愿看到的。對類似這樣的違章建筑出租問題，我們在審判實踐中究竟應如何處理，是困擾基層法院法官的一大難題。

　　對違章建筑出租案件如何處理，有多種觀點。

　　一是認為租金可以適當保護。即首先認定違章建筑出租是非法的，租賃合同無效，但實際已租用房屋或場地，本著實事求是的原則，仍應給予一定的補償，因為租賃合同的無效不象其他買賣合同，可以返還，租賃是一種行為合同，沒法返還。在計算補償費時按房管部門評定的租金標準計算。房地產律師認為，不管采用何種計算方法，只要對租金予以了支持，就是等于承認了違章建筑出租的合法性，與認定違章建筑出租是非法的前提相矛盾。

　　二是認為，對于違章建筑出租的非法所得應依照《民法通則》第134條第3款的規(guī)定對非法活動的所得予以收繳，以懲罰亂建亂租，沖擊、擾亂正常的房屋租賃市場的行為。站在村民的角度來看，違章建設的廠房、工棚出租的租金不能通過合法途徑收回來，感情上是很難接受的`。但早知如此何必當初，違法亂建的后果不是不知道的，只是在利益的驅動下冒險而已。同時，要批評的是我們的有關政府職能部門的失職、失察和縱容。如果政府職能部門對農村的違章建筑加大監(jiān)督、處罰力度，相信不會造成今天的尬尷局面。

　　我們認為，對違章建筑的非法所得應予以依法收繳。這是法律的要求，也是規(guī)范房屋建筑、租賃市場的需要，這個代價遲早要有人來付出。更嚴格地說，行政執(zhí)法部門沒有對這種違章建設行為進行處罰，已是很照顧農村經濟發(fā)展了。其實，這樣的光收房租、坐吃山空的經濟發(fā)展是沒有多大價值的。

關于建筑合同8

　　內容提要: 現實生活中大量存在違法建筑。違法建筑在沒有被拆除之前，屬于不動產。該違法建筑因建造的事實行為完成，而取得不動產所有權。該不動產所有權因不能進行登記，所以違法建筑的處分權受限。以違法建筑作為標的簽訂的買賣合同，由屬于債權行為的買賣合同和引發(fā)物權變動的物權合同組成。屬于債權行為的買賣合同效力為有效。引發(fā)物權變動行為的物權合同效力為待定。

　　關鍵詞: 違法建筑 債權行為 物權行為 有效

　　一般人認為，違法建筑不應該存在，就算建好，也應該拆掉。國家和各地方政府也試圖通過出臺一系列法律、法規(guī)遏止違法建筑的出現，但是違法建筑并沒有因我們國家的有關機關采取的高壓態(tài)勢而消亡，現實中仍然大量存在。那么，在違法建筑沒有被拆除之前，是否存在合法的民事權利呢? 是否有所有權呢? 以違法建筑作為標的所簽訂的買賣合同的效力為何? 筆者力圖通過本文的論述，嘗試解決上述問題。

　　一、違法建筑的概念

　　在我國相關的法律法規(guī)中，并沒有規(guī)定何謂違法建筑，我們只能從理論的角度，給它做一解讀。

　　所謂違法建筑，指的是違反廣義法律的建筑。從文義解釋的角度來理解的話，廣義法律包括全國人民代表大會和常務委員會制定的法律，還包括行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)等，所以違法建筑應該包括違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和地方性法規(guī)的建筑，范圍顯然很廣。 然而，我們又經常看到違章建筑的稱謂，甚至很多人將二者相等同。同樣按照文義解釋的話，違章建筑指的是違反部門規(guī)章的建筑，部門規(guī)章僅屬于法律的一種形式，因此，違法建筑的外延中應該包括違章建筑。我們國家并沒有在法律上特別指明應該稱其為違法建筑還是違章建筑，不同的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章叫法不同。筆者認為用違法建筑的稱謂更加準確。自從 20xx 年 1 月 1 日，《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》開始實施后，城鄉(xiāng)建設的一體規(guī)劃格局形成，在城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內進行的任何建設行為都應該符合《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》的規(guī)定，進行規(guī)劃審批，沒有進行規(guī)劃審批的建設行為，均屬于違法建設。因此可以說，進行規(guī)劃審批，符合《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》的要求，是進行合法建設行為的前提，《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》也就成了合法建設行為的重要依據，從這個角度說，叫違法建筑更加準確。另外，從文義解釋的角度來看，違法建筑已經包括違章建筑。因此，本文不再區(qū)分違法建筑和違章建筑，統(tǒng)稱為違法建筑。

　　二、違法建筑的分類

　　( 一) 未取得建設用地使用權的違法建筑和取得建設用地使用權但是超出了建設用地使用權范圍的違法建筑

　　在《物權法》頒布之前，建設用地使用權被稱為國有土地使用權，《物權法》頒布后，改稱為建設用地使用權。這樣的稱謂更能表明該土地的利用性質為建設用地。但是《物權法》所規(guī)定的建設用地使用權，將其客體范圍限制為國有土地，因此，給人的理解為建設用地使用權僅能存在于國有土地之上，好像在集體土地上不會建設建筑物。根據《土地管理法》規(guī)定，為了興辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和村民建設住宅經依法批準使用本集體經濟組織農民集體所有的土地的，或者鄉(xiāng)( 鎮(zhèn)) 村公共設施和公益事業(yè)建設，經依法批準使用農民集體所有的土地的，也是允許的。所以在集體土地上，也可以建設建筑物，也可以設立建設用地使用權。《物權法》將建設用地使用權的客體限制為國有土地顯然與現有的法律和現實矛盾。

　　未取得建設用地使用權的違法建筑比較好理解，即沒有獲得建設用地使用權就進行了建設行為，所產生的違法建筑。那么何謂取得建設用地使用權但是超出了建設用地使用權范圍的違法建筑? 在取得建設用地使用權后，需要獲得城鄉(xiāng)規(guī)劃審批，并在取得建設施工許可證后，才可以進行建設行為，該建設行為才是合法的。但是現實往往是，有些人在取得建設用地使用權后，在進行建設過程中，超過已經審批的使用權面積，超范圍進行建設，在超出已經取得建設用地使用權范圍之外進行的建設行為就是違法的，所形成的建筑物即為違法建筑。這類違法建筑非常重要的特點是建造在超出建設用地使用權范圍之外的建筑，才屬于違法建筑，建造在建設用地使用權范圍之內的建筑，屬于合法建筑。在確立這類違法建筑過程中，必須搞清楚建設用地使用權的范圍。

　　( 二) 違反公法的違法建筑和違反私法的違法建筑

　　自羅馬法以來，就把法律劃分為公法和私法。但是公法和私法劃分的標準一直是仁者見仁智者見智的問題，學說觀點很多，本文只列舉較有影響的三種學說。

　　1． 利益說。以維護公共利益還是私人利益作為區(qū)分的標準，維護公共利益的法律就是公法，維護私人利益的法律就是私法。自 19 世紀以來，伴隨著“公法私法化”和“私法公法化”，公法和私法出現融合的趨勢，使該標準受到了挑戰(zhàn)。

　　2． 隸屬說。該說認為調整隸屬關系的法律就是公法，調整平等關系的法律就是私法。但是在民事法律關系中也存在隸屬的關系，像親權關系中。

　　3． 主體說。凡規(guī)范國家和公共團體之間以及國家、公共團體和私人之間關系的法律就是公法，凡規(guī)范私人和私人之間的'法律就是私法。但是國家往往也參與民事交易，進行民事活動，而此時調整的法律卻為民法。

　　本文比較贊同以利益說作為劃分公法和私法的標準。雖然“公法私法化”和“私法公法化”的出現，使得公法和私法的界限開始出現模糊，但是以維護不同的利益作為區(qū)分公法和私法的標準仍然適用，“公法私法化”的現象仍然沒有改變公法維護公共利益的本質，“私法公法化”的現象也沒有改變私法維護私人利益的本質。所以，以維護不同利益作為劃分公法和私法的標準依然站得住腳。

　　違反公法的違法建筑，往往會損害公共利益，所以會受到行政處罰，行政處罰方式一般為罰款、限期拆除等。而違反私法的違法建筑，損害的往往是私人利益，所以會受到民事處罰，處罰方式一般為停止侵害、排除妨礙、消除危險、恢復原狀、賠償損失等。

　　( 三) 程序違法的違法建筑和實體違法的違法建筑

　　所謂程序違法的違法建筑，即在建設過程中沒有根據我國相應的法律法規(guī)規(guī)定，進行相應的許可就進行了建設，在違法建筑建成后可以通過申請獲得審批，而使違法建筑轉成合法。所謂實體違法的違法建筑，即該建筑的違法不符合我國的相關規(guī)劃法的規(guī)定，也不可能獲得相應的建設用地使用權，不能通過事后程序的補救使其轉成合法建筑，也就是說實體違法的違法建筑，沒有轉成合法的可能，最終的命運只能是被拆掉。 違法建筑的上述分類，在現實生活中經常會出現交叉情況，從本文論述的重點來看，筆者將從實體違法的角度來論述違法建筑的相關問題，不包括程序違法的建筑。原因在于，程序違法的違法建筑，最終是可以通過程序彌補轉成合法，而實體違法的違法建筑的命運不會發(fā)生扭轉。實體違法的違法建筑才是真正意義上的違法建筑，探討其相關問題才有價值。

關于建筑合同9

　　甲方：XX政府 （以下簡稱甲方） 乙方：XXX建筑工程有限公司 （以下簡稱乙方）

　　XXX鎮(zhèn)財政所因辦公需要需新建四層辦公樓，由于鎮(zhèn)勞保所、郵電等單位無辦公用房，經鎮(zhèn)政府原主要領導與財政局協(xié)商，同意在原基礎上加蓋兩層。經縣財政局批復同意，及鎮(zhèn)安縣建筑勘察設計院出示設計修改（補充）通知單同意加層中結構及水電按照原設計圖紙施工

　　一、工程規(guī)模：

　　在原設計四層的基礎上，增加二層，建筑面積為...。

　　二、工程地點：

　　XXX鎮(zhèn)三聯(lián)村一組

　　三、承包形式：

　　按照原設計圖紙施工，包工包料。

　　四、承包單價：

　　每平方米綜合單價承包法。

　　五、付款辦法：

　　工程驗收后，由財政局負責工程結算。

　　六、乙方在施工過程中，必須安全、文明，按建安操作規(guī)程施工，杜絕安全事故、技術隱患發(fā)生。一旦出現安全事故和技術失誤，概由乙方負責。在施工中，甲方若發(fā)現有不安全因素，要及時給乙方提醒、整改。

　　七、本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　八、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　法定人代表法定人代表

　　年月 日

關于建筑合同10

　　用人單位（甲方）_________

　　地址：_____________________

　　郵政編碼：_________________

　　職工（乙方）_____________

　　住址：_____________________

　　郵政編碼：_________________

　　身份證號碼：_______________

　　甲方_________因生產（工作）需要，招（聘）用_________（簡稱乙方）為本企業(yè)職工。雙方根據平等自愿、協(xié)商一致的原則，訂立勞動合同，確定勞動關系，明確雙方的權利、義務，并共同遵守履行。

　　一、合同期限

　　（一）本合同自_________年_________月_________日起生效。本合同有效期經甲、乙雙方商定，采取下列第_________種形式：

　　1.無固定終止期限（即長期合同，但可按本合同第九條變更、解除和終止）

　　2.合同有效期限_________年，至_________年_________月_________日止。

　　3.合同期限至_________工作（任務）完成時終止，其完成的標志事件是_________.

　　（二）新招收、調入、統(tǒng)一分配人員的勞動合同自生效之日起_________個月內為試用期。

　　（三）本合伺由甲乙雙方各存一份。鑒證時還需交鑒證機構一份。均具有同等效力。

　　二、工作任務

　　（一）乙方生產（管理）工種（崗位）_________.

　　（二）乙方完成甲方正常安排的生產（工作）任務。

　　三、工作時間

　　甲方實行國家規(guī)定的工作時間制度。甲方因生產、工作需要可安排乙方加班加點，但每月累計不得超過三十六小時，每個工作日連續(xù)加點不得超過三小時。

　　四、休假

　　乙方在合同期內享受國家規(guī)定的節(jié)日、公休假日以及探親、婚喪、計劃生育、女職工勞動保護等有薪假期待遇。

　　五、勞動報酬

　　（一）乙方工資分配形式、標準：

　　1.工資標準、形式及調資辦法按企業(yè)依法制定的工資分配制度執(zhí)行；

　　2.乙方月工資收入，由甲方按企業(yè)工資制度，根據乙方工作業(yè)績、出勤和紀律情況，考核發(fā)放；

　　3.甲方在合同期內，有權根據按勞分配原則及經營指標變化、經濟效益高低，依法修改企業(yè)工資分配制度。

　　（二）甲方每月如期發(fā)放工資。

　　（三）甲方安排乙方加班，無法安排補休的，按國家規(guī)定發(fā)給加班工資。

　　（四）非因乙方原因所致的停工、停產期間，甲方按國家、省、市規(guī)定發(fā)給乙方停工工資或生活費。

　　六、保險福利待遇

　　（一）乙方原為本企業(yè)固定工或臨時工改（招）為合同制職工的，原符合本市規(guī)定的連續(xù)工齡，視為本企業(yè)工作年限。

　　（二）甲方按國家、省、市有關規(guī)定，給予女職工“五期”（經期、孕期、產假期、哺乳期及更年期）的勞保福利待遇和乙方符合計劃生育子女以及保留原固定工經確定的供養(yǎng)直系親屬的勞保醫(yī)療待遇。

　　（三）乙方患職業(yè)病或因工負傷醫(yī)療期間的保險福利待遇，甲方按本市有關規(guī)定執(zhí)行；醫(yī)療終結，經市勞動鑒定委員會確認，完全喪失勞動能力的，由甲方按規(guī)定給予辦理提前退休，部分喪失勞動能力的，按本市有關規(guī)定執(zhí)行。

　　（四）乙方在合同期內患病或非因工負傷，停工醫(yī)療期限的.計算及停工醫(yī)療期內的保險福利待遇，按國家、省、市有關規(guī)定執(zhí)行。

　　（五）乙方因工或非因工死亡的喪葬補助費、供養(yǎng)直系親屬撫恤費、救濟費、一次性優(yōu)撫金、生活補貼、供養(yǎng)直系親屬死亡補助費等，由甲方按國家及本市規(guī)定分別發(fā)放。

　　（六）在合同期內，甲、乙雙方需按照國家及省、市有關規(guī)定，為乙方繳納基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險和工傷保險等社會保險基金，并定期向乙方通告繳納社會保險基金的情況。

　　（七）非因乙方原因所致的停工、停產期間，乙方按國家規(guī)定享受的休假、勞保醫(yī)療等待遇不變。

　　 （八）乙方其他各種福利待遇，按甲方依法制定的制度執(zhí)行。

　　七、勞動保護

　　（一）甲方按照國家有關勞動保護規(guī)定，包括有關女職工、未成年工（16周歲至未滿18周歲的職工）的勞動保護規(guī)定和《______》，切實保護乙方在生產、工作中的安全和健康。

　　（二）甲方按國家規(guī)定對乙方進行安全生產知識、法規(guī)教育和操作規(guī)程培訓以及其他的業(yè)務技術培訓。乙方應參加上述培訓并嚴格格遵守與其崗位有關的安全衛(wèi)生法規(guī)、規(guī)章、制度和操作規(guī)程。

　　（三）甲方根據乙方從事的工作崗位，發(fā)給乙方必要的勞動保護用品，按勞動保護規(guī)定定期免費安排乙方進行體檢。

　　（四）乙方有權拒絕甲方違章指揮，對甲方及其管理人員漠視安全健康的行為，有權提出批評并向有關部門檢舉；控告。

　　八、勞動紀律及獎懲

　　乙方應遵守甲方依法制定的各項管理制度，甲方有權對乙方履行的情況進行檢查、督促、考核和獎懲。

　　九、續(xù)訂、變更、解除、終止勞動合同

　　（一）本合同期限屆滿即自然失效，雙方必須終止執(zhí)行。如經雙方協(xié)商同意，可以續(xù)訂合同。

　　（二）甲方因生產經營情況變化，調整生產任務，或者乙方因個人原因要求變更本合同條款，經雙方協(xié)商同意，可以變更勞動合同相關內容，并由雙方簽字（蓋章）

　　（三）有下列情況之一的，勞動合同即告終止：

　　1.乙方已達到法定退休年齡的；

　　2.乙方死亡；

　　3.甲方被依法撤銷、解散、歇業(yè)，宣告破產；

　　4.勞動合同約定的終止條件（事件）已經出現；

　　5.乙方被批準自費出國留學或出境定居的。

　　（四）有下列情況之一的，甲方可解除勞動合同：

　　1.乙方在試用期內，經發(fā)現不符合錄用條件的；

　　2.乙方經常無正當理由不能完成合同所規(guī)定的生產、工作任務的；

　　3.乙方患病或非因工傷，醫(yī)療期屆滿后不能從事原工作，也不宜改做其他工作的；

　　4.乙方的行為按照國家的有關規(guī)定應予辭退、除名、開除的；

　　5.經優(yōu)化勞動組合組合不上，按政府有關規(guī)定可以辭退的；

　　6.其他符合國家、省、市規(guī)定的可以解除勞動合同條件的。

　　（五）有下列情況之一的，乙方可解除勞動合同：

　　1.試用期內，認為不適應在甲方工作的；

　　2.經國家有關部門確認，甲方勞動安全衛(wèi)生條件惡劣，沒有相應保護措施，嚴重危害乙方身體健康的；

　　3.甲方不能按勞動合同規(guī)定支付勞動報酬的；

　　4.甲方不按規(guī)定為乙方辦理退休養(yǎng)老保險等社會保險的；

　　十、勞動爭議處理

　　因履行本合同發(fā)生的勞動爭議，當事人可以向本單位勞動爭議調解委員會申請調解；調解不成，當事人一方要求仲裁的，應當自勞動爭議發(fā)生之日起六十日內向____勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟。

　　十、其他

　　（一）本合同未盡事宜，或與國家有關規(guī)定相悖的，按有關規(guī)定執(zhí)行。

　　（二）本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：（簽章） 乙方：（簽章）

　　___年___月___日 ___年___月___日

　　簽約地點：

關于建筑合同11

　　發(fā)包人：

　　承包人：

　　年 月 日

　　發(fā)包人（全稱）： （簡稱發(fā)包人）

　　承包人（全稱）： （簡稱承包人）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：二期項目

　　工程地點：大武86號

　　工程內容：廠房及倉庫

　　工程立項批準文號：臨發(fā)改證[ ]49號

　　資金來源：自籌

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：施工圖內除合同約定的發(fā)包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容（其中部分材料和鋼結構由發(fā)包人提供）

　　三、合同工期

　　開工日期：計劃 年 月 日（實際開工日期以發(fā)包人、監(jiān)理人下達開工令為準）

　　竣工日期：開工令日期加本合同總日歷天數，計劃 年 月 日- 年 月 日

　　合同工期總日歷天數：100天

　　四、質量標準工程質量標準：

　　合格（其中主體為優(yōu)質結構）

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：預算價約計 萬元

　　六、組成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1.本合同協(xié)議書；

　　2.本合同專用條款；

　　3.本合同通用條款；

　　4.標準、規(guī)范及有關技術文件；

　　5.圖紙；

　　6.確定基準價款和材料供應數量的工程預算書；

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、其他

　　本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中的分別賦予它們的定義相同。

　　承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，具體內容詳見“附件1”。

　　發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的`期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款項。

　　八、合同生效

　　合同訂立時間： 年 月 日

　　合同訂立地點：本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規(guī)定并無任何糾紛后合同自行解除。

關于建筑合同12

　　甲方：

　　乙方：__汽車物流有限公司

　　甲方施工工程項目產生的建筑垃圾(材料)需要外運處置，特將本工程項目建筑垃圾(渣土)外運(場內轉運)承包給乙方。為確保本工程項目順利進行，運輸符合都江堰市相關規(guī)定，根據《合同法》及相關法律、法規(guī)，明確甲、乙雙方職責，在平等自愿、公平公正、誠實守信的基礎上，經雙方友好協(xié)商，達成一致，簽訂如下合同：

　　第一條工程項目地址：第二條工期

　　本工程項目建筑垃圾(渣土)運輸部分預計天，從20__________年____月____日至20__________年____月____日。

　　第三條單價、總方量

　　參照都江堰市政府辦【20_】160號文件關于城市建筑垃圾處置標準的批復，本工程項目建筑垃圾(材料)運輸按車廂計方量。建筑垃圾(材料)小于或等于1公里之內運費單價定為/ m?，每增加1公里運費單價遞增元/ m?;本工程項目運輸價格按××以下的車廂單價定為/車，××的車廂單價定為元/車。合同簽署前，由甲、乙雙方代表對本工程做估算，本工程建筑垃圾(材料)土方總量約為萬m?。

　　第四條結算及付款方式

　　1、每車運輸均應填寫結算票(一式三份甲、乙雙方各存一份，存根一份)，結算票上必須完整填寫運輸日期、工程項目名稱、運輸公司名稱、運輸車輛車牌號、核載方量(單位：m?)、運輸距離。并由工程工地負責人、運輸車輛司機、負責人簽名。結算票必須字跡清晰，如無法識別、涂改、偽造，則票據無效。雙方以建筑垃圾(材料)運輸結算票(以下簡稱結算票)作為結算憑證，本工程項目建筑垃圾(渣土)運輸部分結束后，實際方量按實際結算票數據進行結算，如結算票與估計方量不一致，則以結算票為準。

　　本工程項目建筑垃圾(渣土)運輸完工后，由乙方根據結算票作出工程決算書交由甲方進行核對、結算，甲方應在七個工作日內完成，若甲方逾期不完成的，則視為對決算書沒有異議，該決算書作為最后決算依據。

　　2、竣工時間以甲方提供開工時間和竣工時間為準，該工程自進場運輸日期起(從20__________年____月____日至20__________年____月____日止，共計天)時間期滿后無能該工地是否竣工都視為乙方的運輸任務竣工，并一次性支付完所有款項。

　　3、簽訂合同之時，甲方需按本合同第三條所定價格和土方總量向乙方支付總價款的20%計(人民幣)：元，大寫(人民幣)：作為預付款。乙方收到預付款后，根據甲方提供施工進度計劃安排車輛進場作業(yè)。

　　4、決算后三日內，甲方應付清所有款項，逾期支付的每日按所欠款項總額的3‰收取違約金，直到甲方付清為止。

　　5、為保證合同的順利履行，合同簽訂之時，甲方須向乙方支付履約保證金大寫(人民幣)

　　6、甲方未能按上述約定支付預付款、履約保證金及進度款的，乙方有權暫停運輸，并向甲方收取違約金(每日按未付款項的3‰計收)，直到甲方付清預付款、履約保證金、進度款，乙方不承擔由此給甲方造成的損失。

　　7、甲方不得擅自安排乙方之外的車輛到甲方施工地進行運輸(建筑垃圾(材料))，如乙方發(fā)現甲方有乙方之外的車輛到施工地運輸(建筑垃圾(材料))，視為甲方根本違約，乙方有權對該工地停工并要求甲方全額支付該工程已完成或未完的運輸費用，并承擔違約責任，違約金按合同總價3%計收)，因此給乙方造成的一切損失由甲方承擔。

　　8、乙方辦理的建筑垃圾運輸通行證線路，甲方必須遵照乙方通行線路運輸，甲方不得私自更改乙方指定的線路運輸，否則將全額扣除履約保證金。

　　第五條甲、乙雙方的`權利、義務

　　1、甲方需提前七天向乙方提供施工進度計劃和有關施工圖紙，并且甲方在運輸前做好地下管線、管網、地溝等所有設施設備的防護措施，否則在乙方運輸過程中造成損壞，且全部由甲方負責;雙方并在現場確認對現場標高交接，乙方必須按照甲方的施工進度計劃，安排建筑垃圾(材料)運輸等事宜，確保工程運輸的順利運行。

　　2、甲方負責施工作業(yè)場地打圍，基坑按設計標準規(guī)范支護，并在乙方進場施工前清理場內障礙物、場內施工便道，場內排水、地下室降水，提供夜間施工的照明設備及運輸車輛出場時所需的沖洗設施和車輛沖洗，道路硬化、進出口棕墊鋪設等，解決工地周邊有關事宜。必須做到作業(yè)面內工完場清，保持施工現場與作業(yè)面的整潔，文明運輸。

　　3、甲方必須提供相應設施和人員確保乙方一切人員、車輛在施工現場內的安全，安排專職的工程現場負責人協(xié)調工地相關事宜，配合乙方運輸并確認結算單、決算書。

　　4、甲方工程進度將出現較大幅度調整時，應及時以書面形式通知乙方。因以下原因造成工期延誤，可相應順延。如因一方的原因導致延期造成損失的，責任方需賠償受損方相應損失(原因為不可抗力的除外)。

　　(1)甲方工程項目設計更改導致停工。

　　(2)甲方工程項目進展造成乙方車輛無法運輸或施工。

　　(3)連續(xù)下雨超過4小時等惡劣氣候或其它不可抗力因素。

　　5、甲方在乙方協(xié)助下于施工前7日辦理《建筑垃圾處置合同》，并將這兩證提供給乙方辦理用于安排運行路線、時段的《都江堰市建筑垃圾(材料)運輸合同》及通行證。

　　6、乙方負責辦理有關建筑垃圾(渣土)外運的一切相關手續(xù)，費用由乙方承擔。

　　7、乙方必須自帶運輸所需的設備車輛并配備相應人員，按照都江堰市城鄉(xiāng)建設局及相關管理部門對該工程項目建筑垃圾(材料)運輸所規(guī)定的時間、行駛路線以及運輸建筑垃圾(材料)到指定場所。

　　8、乙方應做到參運車輛車況良好，密閉裝置完好，建筑垃圾裝載適度，保持車輛能夠密閉完好，凈車出場，隨車攜帶《建筑垃圾運輸材料通行證》，并需確保車輛在運輸過程中無“滴、撒、漏”等問題。如因車輛“滴、撒、漏”而影響環(huán)境衛(wèi)生、車輛無證參運、私自不按指定路線或車輛資質不合格等，被相關管理部門停運或被執(zhí)法部門扣車、罰款等處罰，由乙方負責處理，其損失由乙方承擔，與甲方無關。

　　9、甲方不可將生活垃圾、工業(yè)垃圾和有毒有害垃圾直接或間接混入建筑垃圾，一經發(fā)現造成的后果均由甲方負責。

　　10、乙方參運人員應遵守交通規(guī)則，發(fā)生交通違章和事故等一切費用由乙方負責承擔，由此引起的債權、債務亦由乙方負責，與甲方無關。

　　11、乙方必須配合甲方現場施工人員的合理安排。

　　12、雙方各自負責己方生產經營的一切責任及相關費用，各自負責己方生產安全，如在本合同涉及的生產過程中發(fā)生安全事故，則由當事方承擔責任及損失并負責解決，非責任方予以配合協(xié)調。

　　13、雙方各自在辦理履行本合同所需的相關證照手續(xù)時，如需其他方協(xié)助的，則相關方需積極配合協(xié)助。

　　第六條不可抗力

　　因不可抗力造成違約的，遭受不可抗力一方應及時向他方通報不能履行或不能完全履行的理由，并在隨后取得有關主管機關證明后的15日內向其對方提供不可抗力發(fā)生以及持續(xù)期間的充分證據。基于以上行為，允許遭受不可抗力的一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可全部免于承擔違約責任。

　　本合同中的不可抗力指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于：自然災害如地震、臺風、洪水、火災;政府行為、法律法定或其適用的變化或者其他任何無法預見、避免或者控制的事件。

　　第七條本合同未盡事項，可由雙方協(xié)商后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力，如補充協(xié)議與本合同存在分歧，則以補充協(xié)議內容為準。

　　第八條本工程項目建筑垃圾(渣土)運輸處置部分完工，全部款項結清，履約保證金全額返還后自行終止。

　　第九條本合同壹式肆份，甲、乙雙方各持貳份，自簽字蓋章生效。

　　第十條備注：

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　地址：

　　地址：

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

關于建筑合同13

　　發(fā)包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照相關法律的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點：

　　1.3 承包范圍：

　　1.4 承包方式：

　　1.5 工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。

　　1.6 合同價款(人民幣大寫)：

　　第二條 甲方工作

　　2.1 開工前 天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　2.2 指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3 負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

　　2.4 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。

　　2.5 協(xié)調有關部門做好現場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第三條 乙方工作

　　3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。 3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.6 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　3.7 工程施工過程中，乙方應當嚴格遵守操作規(guī)程，安全施工。

　　第四條 關于工期的約定

　　4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　第五條 關于工程質量及驗收的約定

　　5.1 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。 5.2 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　5.3 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。 5.4 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　5.5 雙方約定的其他事項：

　　第六條 關于工程價款及結算的約定

　　6.1 雙方商定本合同價款總價款為

　　6.2 本合同生效后，甲方分 次，按以下時間支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。

　　(1)合同簽訂后，支付

　　(2)隱蔽工程檢查驗收后，支付

　　(3)竣工驗收后支付余款

　　第七條 關于材料供應的約定

　　7.1 本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　7.2 凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。應禁止使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條 有關安全生產和責任的約定

　　8.1 乙方在施工期間應嚴格遵守相關的法規(guī)、操作規(guī)范的要求。乙方人員的人身、財產問題由乙方自行負責，由此產生的一切后果均與甲方無關。如因乙方及其工作人員的原因造成甲方，以及第三方的人身、財產損害的.，應當依法承擔賠償責任。

　　8.2 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔相應責任。

　　8.3 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔相應責任。

　　第九條 違約責任

　　9.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 %支付滯納金。

　　9.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎勵。

　　9.3 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　9.4 甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。

　　9.5 未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　　9.6 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　9.7 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第十條 爭議或糾紛處理

　　10.1 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。

　　第十一條 其它約定

　　第十二條 附則

　　12.1 雙方可以根據工程進展情況訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。

　　12.2 本合同自雙方或其授權代表人簽字蓋章之日起生效。本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，每份具有同等法律效力

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代表人：

　　單位地址： 單位地址：

　　電話： 電話：

　　郵編： 郵編：

　　年 月 日 年 月 日

關于建筑合同14

　　合同糾紛管轄法院

　　1、因合同糾紛提起的訴訟，當事人已經約定管轄的，以約定為準。

　　2、當事人沒有約定管轄的，通常由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。

　　3、民事訴訟法第24條

　　因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。

　　4、民事訴訟法第25條

　　合同的雙方當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。

　　5、民事訴訟法第38條

　　人民法院受理案件后，當事人對管轄權有異議的，應當在提交答辯狀期間提出。 人民法院對當事人提出的異議，應當審查。

　　異議成立的，裁定將案件移送有管轄權的人民法院；異議不成立的'，裁定駁回。

　　6、民事訴訟法第241條

　　因合同糾紛或者其他財產權益糾紛，對在我國領域內沒有住所的被告提起的訴訟，

　　如果合同在我國領域內簽訂或者履行，或者訴訟標的物在我國領域內，

　　或者被告在我國領域內有可供扣押的財產，或者被告在我國領域內設有代表機構，

　　可以由合同簽訂地、合同履行地、訴訟標的物所在地、可供扣押財產所在地、侵權行為地或者代表機構住所地人民法院管轄。。

　　深圳律師：黃華(12年律師經驗)

　　律師咨詢：132，4296，6417(免費)

　　執(zhí)業(yè)律所：廣東蛇口律師事務所(中國首家律所)

　　律所地址：深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路海王大廈A座14層

關于建筑合同15

　　《南寧市建設工程材料使用管理辦法》已經20xx年6月22日市第十三屆人民政府第45次常務會議審議通過，現予發(fā)布，自20xx年8月1日起施行。

　　第一條 為了加強本市建設工程材料質量的監(jiān)督管理，規(guī)范建設工程材料使用行為，保障建設工程的質量和安全，根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，結合本市實際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于本市城市規(guī)劃區(qū)范圍內建設工程材料的使用及監(jiān)督管理。

　　本辦法所稱建設工程材料，是指在房屋建筑及市政基礎設施建設工程中使用的建筑材料和建筑構配件，以及用于保障建設工程施工安全的安全防護用品。

　　第三條 市建設行政主管部門負責全市建設工程材料使用的監(jiān)督管理。城區(qū)建設行政主管部門根據職責分工負責轄區(qū)內建設工程材料使用的管理工作。

　　建設工程質量監(jiān)督管理機構負責建設工程材料使用的日常監(jiān)督管理工作。

　　工商、工業(yè)、產品質量監(jiān)督等行政管理部門依照各自職責共同做好建設工程材料的管理工作。

　　第四條 建設工程中使用的建設工程材料應當具備以下證明文件：

　　(一)生產企業(yè)出具的產品檢驗報告、質量證明書和使用說明書;

　　(二)產品型式檢驗報告;

　　(三)實行生產許可制度、衛(wèi)生許可制度或者強制性產品認證制度管理的產品，應當具備工業(yè)產品生產許可證、衛(wèi)生許可批準文件或者強制性產品認證證明文件;

　　(四)新型建設工程材料應當具備國家、自治區(qū)規(guī)定的證明文件;

　　(五)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應當具備的其他證明文件。

　　第五條 建設工程材料生產企業(yè)在本市銷售涉及建設工程主要使用功能、結構安全、施工安全和可能對人體健康產生影響的重要建設工程材料的，應當到市建設行政主管部門辦理建設工程材料產品備案手續(xù)。

　　需要備案的重要建設工程材料由市建設行政主管部門確定并向社會公布。

　　第六條 申請建設工程材料產品備案，應當提交以下材料：

　　(一)備案登記表;

　　(二)生產企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照;

　　(三)委托他人代為辦理備案手續(xù)的，提交代理人的代理證明文件;

　　(四)備案產品執(zhí)行的產品質量標準;

　　(五)備案產品質量合格證明文件;

　　(六)具有相應資質的檢驗機構出具的備案產品型式檢驗報告;

　　(七)根據法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定，需要提供的.其他材料。

　　第七條 提交的備案資料齊全的，市建設行政主管部門應當自受理申請之日起十五個工作日內予以備案，并將該建設工程材料的產品名稱、生產單位、規(guī)格型號等信息納入建設工程材料備案目錄，向社會公布。

　　市建設行政主管部門應當根據建設工程材料的備案情況，及時更新建設工程材料備案目錄。

　　辦理建設工程材料備案手續(xù)不得收取費用。

　　第八條 已備案的建設工程材料在本市停止銷售的，應當自停止銷售之日起十五日內辦理備案注銷手續(xù)。備案的信息發(fā)生變化的，申請人應當在備案信息發(fā)生變化之日起十五日內，辦理備案變更手續(xù)。

　　備案產品的質量合格證明文件因超過有效期等原因失去證明效力的，建設工程材料生產企業(yè)應當對產品進行重新檢驗，并根據重新檢驗的結果，辦理備案變更手續(xù)。

　　第九條 建設工程使用的混凝土、混凝土預制構件，應當由具備相應資質的建設工程材料生產企業(yè)生產。混凝土、混凝土預制構件生產企業(yè)開展生產經營活動，應當遵守以下規(guī)定：

　　(一)實行職業(yè)資格證書制度的崗位，工作人員應當持證上崗;

　　(二)委托計量檢定機構檢定、校準生產設備及試驗室設備;

　　(三)使用合格的原材料進行生產;

　　(四)銷售產品的質量符合產品質量標準。

　　市建設行政主管部門應當依照國家、自治區(qū)的有關規(guī)定，對混凝土、混凝土預制構件生產企業(yè)的生產經營情況實施監(jiān)督檢查。

　　第十條 建設工程設計單位在設計文件中應當選用符合國家標準、行業(yè)標準或者地方標準的建設工程材料;選用新型建設工程材料的，該材料應當符合國家和自治區(qū)的規(guī)定。不得選用國家、自治區(qū)明令禁止生產和禁止使用的建設工程材料。

　　第十一條 建設工程項目使用的建設工程材料，應當符合產品質量標準和工程建設強制性標準，并符合設計文件要求和合同的約定。不符合產品質量標準和工程建設強制性標準，以及不符合設計文件要求和合同約定的建設工程材料，不得進入施工現場。

　　建設單位不得明示或者暗示施工單位使用不合格的建設工程材料。

　　第十二條 建設單位應當委托工程質量檢測機構對進入施工現場的重要建設工程材料進行檢測。

　　工程質量檢測機構接受委托后，應當按照國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及有關工程建設標準，對進入施工現場的建設工程材料進行檢測，并按照有關規(guī)定留存檢測數據。

　　第十三條 施工單位應當對進入施工現場的建設工程材料進行檢驗，對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測。

　　工程監(jiān)理單位應當在建設工程材料進場報驗時核查材料的質量證明文件，并對建設工程材料進行檢驗，對不合格的建設工程材料產品不得簽認。

【建筑合同】相關文章：

建筑工程合同模板-建筑合同07-25

建筑的 合同02-24

建筑的合同03-09

建筑的合同03-07

最全建筑機械租賃合同-建筑合同10-01

建筑合同范文建筑工程范本合同11-16

建筑合同施工合同05-05

建筑公司合同07-20

建筑裝飾合同07-06

建筑砌磚合同07-06