違約書合同

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家收集的違約書合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

違約書合同1

　　根據建設部頒布的《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及××××××物業管理有限責任公司制定的《裝修管理規定》之規定，為了更好地維護、保障廣大業戶的利益，特制定此《違約責任書》，如業戶或施工單位有以下違約行為，應恢復整改，并視情節輕重，交納一定數額的違約金，其違約金的給付方式為從施工押金中扣除，情節特別嚴重的，應于三日內持《裝修整改通知單》到物業公司交納。

　　一 、施工過程中如發現以下行為應立即停止施工，同時交納違約金5000——10000元，并應提交由原設計單位或相應資質等級設計單位提出的恢復加固方案，經批準后方可施工：

　　(一)未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，變動建筑主體和承重結構的行為。

　　(二)將沒有防水要求的`房間或者陽臺改為衛生間、廚房間。

　　(三)擴大承重墻上原有門窗尺寸，拆除連接陽臺的磚、混凝土墻體。

　　(四)損壞房屋原有節能設施，降低節能效果。

　　(五)其他影響建筑結構和使用安全的行為。

　　二、未經批準，有下列行為的之一的，應恢復整改，并交納違約金20xx——5000元：

　　(一)搭建建筑物、構筑物。

　　(二)改變住宅外立面，在非承重墻上開門、窗的。

　　(三)拆改燃氣管道和設施。

　　(四)拆改供暖管道和實施。

　　三、未經申報批準，私自進行戶室內裝飾裝修活動，應扣除違約金500——1000元;私自改動各專業系統隱蔽工程，扣除違約金20xx——5000元。

　　四、按消防規定應辦理消防申報手續而未申報批準私自開工，應扣除違約金500——1000元。

　　五、未辦理《動用明火許可證》、《物品放行單》、《臨時出入證》，或者證件過期、使用假證、冒用他人證件的扣除違約金200元/人次/證。

　　六、稀料、油漆等易燃易爆材料超量堆放(限量標準：稀料1大桶，油漆2大桶，其它易燃液體2公斤)應扣除違約金200元/次。

　　七、對消防設施遮擋、挪用、封堵等或在照明燈具2米之內堆放可燃物者，扣除違約金500元。

　　八、未經批準擅自動用消防報警設備(如噴淋、溫感、煙感)，私自移動消火栓、消防管線造成誤報、泡水的，扣除違約金500—1000元。

　　九、施工人員不按規定時間、規定路線出入工作區域，或不注意保護公共區域物品，扣除違約金50—200元。

　　十、因違反操作規程或有關規范造成設備運轉不正常、大面積停電泡水的，除交納違約金20xx—5000元以外，還應賠償相應損失。

　　十一、施工中應自備施工配電箱，擅自從強電井亂拉臨時電或使用客區電的，除應扣除違約金100—500元以外，還應補交電費。

　　十二、施工中由于噪音影響其他業戶辦公、休息，經勸阻不改的，扣除違約金200元/次。 十三、任何單位及個人不得侵占、損壞公共區域，不得堆放施工材料和垃圾，不得破壞公共區域衛生，違者扣除違約金200--500元/次。

　　十四、施工物品/垃圾未按規定進行袋裝、包裹，造成遺灑、刮蹭現象或者將施工垃圾私自傾倒在非指定區域的，扣除違約金500—20xx元/次。

　　十五、施工現場嚴禁吸煙，如有違反扣除違約金100元/人/次。

　　違約責任書范本

　　十六、施工現場應配備足夠的滅火器(3個/100平米)，每缺少一個扣除違約金200元。

　　甲方：××××××物業管理有限責任公司

　　年 月 日

　　乙方：(業戶)

　　年 月 日

　　丙方：(裝修單位)

　　年 月 日

違約書合同2

　　根據貴司與我司_____________年_____月__________日簽訂的《租賃合同補充協議》第一條，我司對于“_____________”的租賃期限為“_____________年_____月_____日起至_____________年_____月_____日止”。_____________年__________月__________日，貴司來函稱，貴司需提前與我司解除_____________年_____月__________日簽訂的《_________________租賃合同》，并要求我司于_____________年__________月底前搬離。我司對于貴司配合_____________建設工作表示諒解，但是貴司作為違約方，應當按照貴司與我司于_____________年__________月__________日簽訂的`《租賃合同》第_____條第_____款之約定，向我司承擔相應的違約責任。具體如下：

　　1、貴司因擅自終止合同，應當返還我司雙倍履約保證金，合計________________萬元；

　　2、貴司應當賠償我司的裝修損失，合計________________萬元；

　　3、貴司應當賠償我司的經營損失，合計_____________萬元。

　　請貴司于_______________年___________月___________日之前支付上述違約金和賠償金總計___________萬元，否則我方將通過法律途徑追償全部損失。

　　_______________公司

　　___________年_______月_____日

違約書合同3

尊敬的院領導：

　　您好！

　　我是xxx，由于簽約前未考慮周全，現向您提出違約申請。現已簽約的單位為，違約后的新單位為。（這一段簡寫新單位和自己專業想關聯的重要性）（具體的違約原因，寫得高尚一點。）基于以上原因，我向院領導提出違約申請。我深知違約行為給學院的就業工作帶來極大的不便，在此對我之前的`不慎行為表示深深的歉意！我將嚴格按照就業協議承擔責任，履行與原單位的違約條款。

　　再次向您和學院表示深深的歉意，并希望學院能夠通過我的申請。

此致

敬禮！

申請人：xxx

　　20xx年xx月xx日

違約書合同4

　　甲方：_________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_________________(以下簡稱甲方)

　　乙方于_____年_____月_____日與“_____________房地產有限公司”簽訂了《_______________工程承包合同及其補充協議》，包括本協議書前甲、乙雙方針對本工程簽訂的所有合同、補充協議書等合法有效文件(以下統稱為“原合同”)，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就施工合同解除事項協商一致，達成以下協議。

　　一、乙方自愿同意解除“原合同中所有承包的施工項目”。

　　二、乙方的關聯文件及對本工程所簽訂的涉及到甲方義務各項合同、還包

　　括在執行中甲方所擔保的責任項目同時解除。

　　三、乙方在本項目中所發生的債權債務均由乙方負責自行解決、并承擔因此所引起的一切責任、甲方不承擔任何連帶責任。

　　四、乙方必須完善己完成的工程項目驗收工作、如未達到驗收標準、必須急時采取相關措施、至到驗收合格為準。

　　五、乙方必須按照甲方、監理公司、職能部門的要求提供完整的工程驗收資料(承包范圍內已完成部分的工程竣工驗收所需資料)、經監理和職能部門審核簽章后、于_____年_____月_____日前將所需的資料整理成冊(不裝訂)、移交給甲方。

　　六、乙方“原合同”中所承包的工作內容中已完成工作量經甲、乙雙方現場實測后以文書形式雙方簽字確認為準。

　　七、工程結算按原合同所議定的條款執行、以造價咨詢有限公司的審計結果，作為乙方“原合同”此期間所完成工作內容的最終結算。

　　八、最終結算報告經甲、乙雙方簽字認同后、再簽訂甲、乙雙方欠款還款協議書、確定還款時間。

　　九、工程款支付：甲、乙雙方對本工程所支付的各項費用，包括甲方擔保費用、按財務要求對帳并予以確認、并按要求開具正規稅務發票、否則，甲方有權不支付有關工程款項。

　　十、“原合同”履約保證金：在乙方按甲方財務要求確認并完成本協議約定內容后，與工程結算款一并返還。

　　十一、解除合同簽訂后，施工單位應先行無條件退場、同時移交符合檔案要求的全部資料、已完成的'工程量由雙方在場外進行結算。

　　十二、解除合同簽訂后，甲方重新安排施工單位進行本項目繼續施工、乙方不得以任何理由進入施工現場干擾、否則、造成一切后果均由乙方負責。

　　十三、解除合同后并不免除承包人對已施工部分的工程質量責任和保修責任以及合同履行過程中的違約責任。

　　十四、乙方已與相關班組簽訂的施工合同(含正在履行或即將履行的合同)由乙方與其協商解除，甲方不承擔乙方與班組之間因合同糾紛產生的一切后果

　　十五、本協議書自雙方簽字、蓋章之日起生效。

　　十六、本協議書一式五份，甲方兩份，乙方兩份，監理公司一份。

　　甲方(蓋章)：_________________

　　法定代表人(簽章)：_________________

　　乙方(蓋章)：_________________

　　法定代表人(簽章)：_________________

　　_________________年_________________月_________________日

違約書合同5

尊敬的領導：

　　您好！

　　我叫xxx，來自XX大學XX學院，因個人原因想與貴單位違約。

　　由于在貴單位，我的職位是軟件研發，而我軟件研發的知識非常有限，長時間的學校生活中也逐漸發現自己對軟件研發不感興趣。

　　而且這時我家中的父母又希望我能回去工作，人說養兒為防老，過年回家的當下，看著父母逐漸蒼老的面龐，我終于意識到自己的錯誤，雖說現在的交通工具方便，但路途始終遙遠，都說遠親比不上近鄰，做兒子的不能待在父母身邊，甚至過年都難得回家一趟，老人會多么心寒，兒子又會多么遺憾呀！經過再三考慮，最后決定回家工作。（貴公司）科技含量高，擁有大量人才的地方，這樣的公司今后的業績定會蒸蒸日上，前途不可限量。公司給出的`待遇讓我十分感動，重視人才的行為更令我非常敬佩。對我因為個人的原因不能和貴公司一起成長感到非常的惋惜。

　　我深知我的違約行為將會給招聘工作帶來極大的不便，在此對我沒有處理好個人事情而給公司帶來的資源浪費表示深深的歉意！我將嚴格按照就業協議承擔責任，履行與任子行的違約條款。為給公司帶來的不便再次表示深深的歉意，希望公司領導可以允許和我解除協議！

此致

敬禮！

申請人：xxx

　　20xx年xx月xx日

違約書合同6

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　鑒于：

　　1、_____年_____月_____日，甲、乙雙方共同簽訂了《購銷合同》(合同編號：_________________)，乙方購買_________________材料

　　2、甲方應于_____年_____月_____日前向乙方交付材料。

　　3、材料逾期完成，甲方未能按合同約定期限向乙方交付材料

　　4、乙方已收到甲方的'材料，甲方愿意賠償乙方貨品庫存的50%的損失，金額__________

　　甲乙雙方經協商，達成以下協議共同執行：

　　一、甲方向乙方支付逾期交付材料違約金人民幣_______元，于_____年_____月_____日前以現金方式一次付清。

　　二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據。

　　三、乙方收到甲方支付違約金，視同甲方已履行違約賠償責任，乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。

　　四、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　五、本協議一式三份，甲方持兩份，乙方持一份，具有同等法律效力。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

違約書合同7

xxx：

　　貴我雙方于xxxx年xx月xx日簽訂了《xx租賃合同》，但貴方在合同履行過程中存在如下違約行為xx，根據□《xx租賃合同》第xx條/□《合同法》第xx條的規定，我方可解除《xx租賃合同》。現我方決定自即日起解除雙方的.租賃合同，請貴方根據合同的約定，在接到本通知后xx日內騰退房屋、付清費用，并根據《xx租賃合同》第xx條承擔違約責任。

　　特此通知。

　　通知人：xxx

xx年6月22日

違約書合同8

　　原告__________某有限公司，住所地_______________，電話：_______________。

　　法定代表人：_______________職務：_______________

　　被告___________有限公司，住所地，電話：_______________。

　　法定代表人：_______________

　　訴訟請求

　　1、判令被告立即向原告返還貨款人民幣___________元及支付違約金、利息(計至被告付清全部貨款之日止，暫計至___________年________月_______日違約金及利息共計為人民幣___________元。計算方式：_______________編號NO.01合同的違約金=___________元_____3%_____49天=___________元;編號NO.02合同的逾期利息=___________元_____日萬分之二點一_____54天=___________元);

　　2、判令本案的'訴訟費等費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告因承接甲工程項目需要向被告訂購變壓器，雙方于__________年________月_______日、__________年________月_______日先后簽訂了《工礦產品購銷合同》(合同編號為NO.01、NO.02.以下簡稱《合同》)。《合同》約定全款到提貨以及其他原被告之間的權利義務關系。

　　《合同》簽訂后，原告于__________年________月_______日向被告全額支付了《合同》總貨款人民幣____________元，而被告卻不履行交貨義務。原告多次通過電話催促和致函等方式通知被告在合理期限內履行交付貨物義務，但被告仍拒絕交貨，導致原告工期延誤，訂立涉案合同目的無法實現。被告行為已構成根本違約，原告依法通知被告解除合同，并要求其承擔相應責任，但被告還是置之不理。無奈，原告只能訴諸法律，懇請貴院依法支持原告上述訴訟請求。謝謝！

此致

　　_______________某區人民法院

　　具狀人：_______________

　　__________年________月_______日

違約書合同9

　　原告：______________，男，漢族，_________年3月3日生，住鄭州市_____________道2號。

　　被告：_________________西華縣_______________調味品廠(合伙企業)，住所地：_________________河南省西華縣逍遙鎮常村。

　　負責人：______________

　　訴訟請求：

　　1、依法判令被告繼續履行合同。

　　2、依法判令被告支付原告違約金260000元。

　　3、訴訟費判由被告承擔。

　　事實與理由：

　　原、被告雙方于________年4月5日簽訂一份銷售合同。合同約定，被告保證原告為其產品在鄭州地區的唯一銷售代表，被告不得在原告未知、未許可的情況下，向鄭州地區任何一家經銷商供貨，如果被告違約被原告發現，發現一次被告應支付原告100000元的經濟補償。若被告無故解除合同或者違約，被告應給予原告原有收益的10倍的經濟補償。另合同還對雙方相互協作、市場開拓、管理、調貨、退貨等作了約定。合同簽訂后，原告按合同約定履行合同義務，而被告于20xx年7月初以來在原告未知的情況下，擅自向原告鄭州地區的客戶(經銷商)供貨，致使原告開拓的`鄭州市場無法控制，使原告的銷售額急劇下降，給原告造成巨大的經濟損失。________年10月下旬，被告無故終止合同，拒不向原告供貨，后原告又多次要求被告供貨，被告以種種理由搪塞原告。

　　綜上所述，被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益，原告為維護自己的合法權益，特依法提起訴訟，請人民法院依法判決。

此致

___________人民法院

　　具狀人：___________

　　____年_____月_____日

違約書合同10

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　1、甲方自愿將____出兌給乙方，其中商場的床鋪押金歸乙方所有，更名費由甲方負責，檔口出兌協議書。

　　2、乙方現交付元全款，交完全款后，當日點清一切屋內設施。

　　3、甲方接到乙方交付的全款后，不得違約，如甲方違約需賠付乙方雙倍全款金額。

　　4、以上協議雙方同意，如有違約的.，由違約方負一切經濟及法律責任。此協議從簽字之日起生效。本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方簽字：_______________

　　身份證：_______________

　　電話：_______________

　　日期：_______________

　　乙方簽字：_______________

　　身份證：_______________

　　電話：_______________

　　日期：_______________

違約書合同11

　　出租方（以下簡稱甲方）

　　承租方（以下簡稱乙方）

　　乙方于年 月 日租賃甲方房屋，房屋面積約平，租賃期限 年 月 日至 年 月 日。

　　由于乙方原因故想違約根據國家法律《中華人民共和國合同法》第一百零七條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

　　出則甲方有權向當地法律機關提起訴訟。

　　本協議甲乙雙方簽字后生效

　　附：甲乙雙方身份證

　　甲方簽字：乙方簽字： 身份證號：身份證號： 年 月 日 年 月 日

違約書合同12

　　原告：XXX，女，漢族，XXX年6月9日出生，住安徽省XXX，電話：XXX。

　　被告：XXX，男，漢族，XXX年X月14日出生，住XX，電話：XXX。

　　請求事項：

　　1、判令解除原被告之間的.《承包出租車協議》；

　　2、判令被告返回原告交付的包車押金8萬元；

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由：

　　XX年X月X日，原實行簽訂《承包出租車協議》，約定被告將皖XXX號出租車交由原告承包經營，雙方對相應的權利義務進行了約定。現因為原告身體原因導致無法實際履行承包出租車協議，因與被告協商未果，根據合同法第九十四條的規定，特訴至貴院，請求法院查明事實，依法支持原告的訴訟請求。 此致

　　合肥市瑤海區法院

　　具狀人：

　　年 月 日

違約書合同13

　　原告：張XX，女，198X年X月X日生，漢族，住XX省XX市XX區XXX，聯系電話：XXXXXX

　　被告：王XX，女，198X年X月X日生，漢族，住XX省XX市XX街道XX號，聯系電話：XXXXXX

　　請求事項

　　1、請求判令被告立即償還原告借款XXXXX元，并按銀行同期貸款利率標準支付上述借款自20xx年1月1日起至實際清償之日止的逾期利息；

　　2、被告承擔本案訴訟費用。

　　事實與理由

　　此致

　　XX市XX區人民法院

　　具狀人：

　　年月日

違約書合同14

　　單據編號：________________

　　供應商：因我公司________州________區域________職院

　　門店發現你公司在合作過程中出現以下違規現象：________年________月________日送的面包日期印成________年________月________日

　　根據我公司統一的供應商違規處罰規定，我司將針對以上違規現象處罰如下：

　　面包日期當日整改并罰款________元。

　　請在________年________月________日前將上述問題整改完畢，并在________年________月________日之前繳納罰金，如逾期不辦理，否則我門店將有權從貨款中扣除。特此通知，并請在3個工作日內給予傳真回復通知書回執。

　　傳真號碼：______________有限公司

　　經辦人：____________

　　________年________月________日

違約書合同15

　　原告：

　　住所：

　　法定代表人：

　　被告：

　　住所：

　　法定代表人：

　　訴訟請求：

　　1、支付設計費_______元及逾期支付的利息_______元；

　　2、支付違約金_______元（或賠償經濟損失_______元）；

　　3、本案訴訟費由被告承擔。

　　事實和理由：

　　_______年_____月_____日，原告和被告簽訂了一份《_____工程設計合同》，約定設計費金額為人民幣_______元，付款日期為我院全部完成設計圖紙交付被告之時，并約定逾期付款按每日_____%支付違約金。合同簽訂后，我院已按約定履行了全部合同義務，而被告卻未按合同完全履行義務，僅陸續支付_______元，尚欠設計費_______元至今未付。經催要未果，故原告訴至貴院，請求支持原告的訴訟請求，以維護原告的'合法權益。

此致

　　_______人民法院

　　具狀人（蓋章）：___________

　　法定代表人（簽字）：__________

　　_______年_____月_____日

　　附：

　　合同副本_______份。

　　本訴狀副本_____份。

　　其它證明文件_____份。

【違約書合同】相關文章：

合同違約起訴書9篇08-18

合同違約賠償合同11-30

私人借貸及違約合同03-01

違約申請書15篇02-28

違約申請書(15篇)10-26

關于違約的道歉信01-03

商業違約道歉信01-15

違約道歉信 15篇01-25

違約道歉信(15篇)02-19