承攬合同范本14篇[熱]
隨著人們法律意識的加強,關于合同的利益糾紛越來越多,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,下面是小編精心整理的承攬合同范本,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
承攬合同范本 篇1
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
經甲乙雙方友好協商,依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下:
一、采購產品情況
1、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
2、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
3、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
總金額(含稅價):人民幣 元整(小寫¥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內,乙方負責按甲方要求制作
樣品,經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶,確認本協議第一條中各品名的尺碼數量后 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認),運費由 承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標按國家或行業標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應在收到貨物后 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后,盡快做出相應的.處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
合同生效且收到乙方發票后 日內甲方支付總價款 %作為預付款,計人民幣 元整(小寫¥ ),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起 日內,甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬合同范本 篇2
合同編號:
廣告客戶或代理單位名稱(簡稱甲方):
廣 告 發 布 單 位 名 稱 (簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定,為明確合同雙方當事人的權利和義務,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經協商一致,簽訂本合同,并共同遵守。
第一條 廣告發布事項
甲方委托乙方以 的形式發布戶外廣告。
1、展示牌 2、電子顯示裝置 3、燈箱 4、霓虹燈 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充氣物 9、模型 10、旗幟 11、條幅 12、其他:
廣告發布內容:___________ ___________ ___________ ___________
廣告設計時限:____________________________________________
廣告制作時限:____________________________________________
廣告發布時間和期限: ____________________________________________
廣告發布地點及具體位置:____________________________________________
廣告發布數量及規格: ______________________________________________
其他約定:____________________________________________
第二條 廣告費用、支付期限和方式
(一)本合同廣告費用為:設計費用(人民幣,下同) 元,制作費用 元,發布費用 元,合計 元,大寫:
(二)本合同簽訂后,甲方應于 年 月 日前支付廣告費用的 %即 元,作為定金,待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分 次付清。
第一次付款: 年 月 日前支付 元。
第二次付款: 年 月 日前支付 元。
第三次付款: 年 月 日前支付 元。
補充約定:
(三)按下列第 項方式支付。
1、支票 2、轉賬 3、現金
其他:
第三條 雙方權利義務
(一)甲方權利義務
1、甲方為廣告主的,應按照有關法律法規的規定向乙方提供下列文件:
。1)營業執照以及其他生產、經營資格格的證明文件,廣告所推銷的商品和服務應符合廣告主的經營范圍或業務范圍;
。2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件;
。3)發布法律、法規和規章規定應當進行審批的廣告,須提供有關行政主管部門的審查批準文件;
(4)確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的`,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構的營業執照和委托協議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規規定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂后的 日內,向乙方提供廣告樣件,并承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發布訂單或暫緩發布廣告的,應在廣告發布日的 天前以書面形式通知乙方,否則應按廣告發布費用的 %賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的,應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應當事先取得其監護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發布的,甲方有權要求乙方順延發布,如延遲發布無法實現合同目的的,甲方有權解除合同。
(二)乙方權利義務
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發布資格,本合同約定廣告發布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規規定提交廣告發布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記,按批準的事項發布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續之日起 日內,發布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的,或者規格不符合技術標準的,乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內,將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續的,乙方有權解除合同,不視為乙方違約。
7、應甲方要求,乙方承擔廣告設計、制作的,乙方應在廣告發布日的 天前,將廣告發布樣件交給甲方,經甲方確認并辦理登記審批后方可發布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發布的,乙方應在廣告發布日的 天前以書面形式通知甲方,重新發布事項由雙方共同協商。否則乙方應按廣告發布費用的 %賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發布設施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發布效果。戶外廣告發布設施損毀和發生故障的,乙方應在 日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
第四條 違約責任
(一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守,任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
。ǘ┘追轿窗凑占s定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的,乙方有權解除合同。
(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔違約責任,按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。
(四)因乙方原因導致廣告漏發或者錯發、規格和內容錯誤的,乙方給予補發,補發時間由甲乙雙方協商確定。由此致使甲方無法實現合同目的的,乙方應按廣告費用的 %賠償。
。ㄎ澹┮曳揭驯M法定審查義務,而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的,甲方承擔全部責任,乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
(六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應的責任。
。ㄆ撸┮蛞曳轿丛诩s定時間內修復受損和發生故障的設施而影響廣告發布效果,致使無法實現廣告目的的,應按日向甲方支付賠償金元。
。ò耍┮虿豢煽沽σ蛩貙е卤竞贤瑹o法履行的,由甲乙雙方協商解決,均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認,因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。
第五條 合同爭議解決方式
雙方在履行合同中發生的爭議,由雙方協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:
1、向 仲裁委員會申請仲裁;
2、向 人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項
。ㄒ唬
。ǘ
。ㄈ
第七條 附則
本合同未盡事宜,按國家有關法律和行政法規規定,由雙方協商做出補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。本合同一式 份,甲、乙雙方各執 份。
甲方(章):___________ 乙方(章): ___________
地址:___________ ___________ 地址: ___________ ___________
法定代表人(簽字):___________ 法定代表人(簽字): ___________
委托代理人(簽字): ___________ 委托代理人(簽字): ___________
電話: ___________ 電話: ___________
郵政編碼: ___________ 郵政編碼: ___________
開戶銀行: ___________ 開戶銀行: ___________
賬號:___________ 賬號: ___________
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本 篇3
合同編號:______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲、乙雙方的權利和義務,根據《合同法》的有關規定,經協商一致,就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協議,共同遵守。
第一條 加工成品
品名:_________________________________________
規格:_________________________________________
數量:_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規定選用原材料,并接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應該在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。
2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經乙方許可不得留存技術資料的復制品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方協商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,但甲方在發出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期違約責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的`數量少于合同規定,乙方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由乙方代為保管時,應當償付乙方實際支付的保管、保養費。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,并歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除合同,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由于戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失,對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按本合同約定的下列方法之一進行解決:
1.由________仲裁委員會仲裁;
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本合同經甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后,甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過協商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。
甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)
法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)
電話:____________________ 電話:_________________________
簽約日期:____年___月___日
簽約地點:________________
承攬合同范本 篇4
承攬方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務:____________
定作方:____________________________________
地址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的`以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的_
___%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按()項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____
承攬合同范本 篇5
甲方:__________(以下簡稱甲方)
乙方:__________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經協商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關法律、法規之規定,就裝修承攬合同達成以下約定,供雙方共同遵守:
一、工程概況:
1、甲方將(地點)涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價:
3、仿瓷:元每平方米(含材料及人工)。
4、乳膠漆:元每平方米(含基層膩子及人工)。
5、墻紙粘貼:元每平方米。
6、清水漆:元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計費)。
7、以上單價均按實際著漆面積計算,造型頂按水平投影面積按實計算,不按展開面積計算,不按板材計算。
8、工程量:按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期:合同簽訂之日起計算工期,總工期為____天。
二、付款方式:
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格,甲方向乙方支付合同總價款的__%,剩余__%__為工程質保金,質保期為__個月。
三、甲方責任:
1、辦理好工程開工的手續,提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;
3、甲方負責工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內運輸道路,拆除現場內障礙物;
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下,按合同規定付款給乙方,不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作,對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排,乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任:
1、按照甲方的技術要求進行施工,接受甲方相關人員的監督與技術指導,根據現行的.國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范,嚴格按照施工圖或設計變更進行施工,不得擅自更改圖紙,保質保量的完成任務,如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉包,乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系,乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率,不得浪費、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定,做到文明施工、安全施工。
四、質量要求:
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改,給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準,按國家現行驗收標準執行,工程驗收不合格,乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中,如出現工程質量問題,乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修,超過____日乙方未進行維修的,甲方可另請他人,費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查:
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育,應遵照工程建筑施工有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責任由乙方承擔,并承擔由此產生的其他一切費用;
3、施工進程中,甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定,對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患,甲方有權要求乙方整改并限期完工,乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任:
1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應當賠償對方全部損失,同時向對方支付違約金%__;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費由甲方承擔,以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應承擔相應的賠償金,同時每延誤一天,乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金,延誤超過____天時,甲方有權解除本合同,并不再支付合同尾款。
七、合同解除:
1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
2、合同履行過程中,經雙方協商一致,可提前解除本合同;
3、合同履行過程中,如發生不可抗力因素,導致本合同無法繼續履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發生爭議,雙方應協商調解,協商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中,有未盡事宜,經雙方協商一致,可簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式____份,甲乙雙方各執____份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章):__________ 乙方(手印):__________
地址:________________ 地址:________________
法定代表人:_________ 身份證號:_________
承攬合同范本 篇6
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、 產品名稱及加工數量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關事宜:
1、 由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產品出廠的'運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、 加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、 其他事宜:
本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
時間: 年 月 日
承攬合同范本 篇7
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條技術資料,圖紙提供辦法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的'提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條結算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式 _________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章):_________承攬方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
電話:_________電話:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同范本 篇8
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:
2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:____________________。
7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的'經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________電鍍廠
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
________年________月______日
承攬合同范本 篇9
委托方:__紡織器材廠(甲方)
承攬方:____電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期:
項目
產品名稱、規格單位數量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架__以上只__萬____萬__萬淬火綜條支__萬萬__萬合計
2.質量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之__,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:
____。
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的`經濟損失,每天按加工產品總值千分之__交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:__紡織器材廠
法定代表人:(蓋章)____
地址:______
銀行帳號:____乙方:____電鍍廠
法定代表人:(蓋章)____
地址:______
銀行帳號:________年____月__日
承攬合同范本 篇10
委托方: (以下簡稱甲方)
承運方: (以下簡稱乙方)
運輸車輛:
甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則,對承運甲方木材一事,經過共同協商,達成以下協議,以便雙方共同遵守。
第一條:木材起運地點:乙方必須按照甲方規定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。
第二條:甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車,乙方只承攬裝車后的運輸。
第三條:木材運輸期限:自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排,無故停運的,甲方將不支付乙方已承運的運費。
第四條:在運輸木材過程中,乙方必須服從甲方的配車命令及安排,遵守交通規則,安全駕駛。在木材運輸過程中發生事故造成損害的,由乙方承擔責任。
第五條:乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后,由甲方派出的相關人員進行驗收。
第六條:乙方的運費:原木運輸按 元m3公里,枝椏材 元/噸公里,其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養路費、運輸管理費) 元/ m3,枝椏材 元/噸。待到合同終止時,一次性全部結算。
第七條:甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費,由甲方賠償乙方損失。
第八條:乙方在運輸的過程中,必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地,由于乙方的原因使甲方的.木材減少或枝椏材減少或毀損的,由乙方承擔全部責任,賠償一切損失。
第九條:乙方在運輸過程中,必須按照甲方規定的承運范圍及要求執行,對超出規定范圍的,甲方有權進行處罰。對超出行駛線路,受到處罰的,其責任由乙方自負。
第十條:此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,此合同一式三份,甲方保存兩份,乙方保存一份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
承攬合同范本 篇11
甲方:__汽車有限公司 住所地: 法定代表人: 電話:
乙方: 住所地: 法定代表人: 電話:
鑒于: 甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務;乙方擁有 品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致,就共同合作開辦 維修售后業務達成如下協議:
一、合作項目標的: 維修售后服務。
二、合作時間及地址: 年 月 日至 年 月 日。
地址: (詳見附圖),其中車間 (平方米),鈑金、噴漆 (平方米),接待室 (平方米)。
三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣 萬元及現金人民幣 萬共 萬元作為投資;乙方以設備折價 萬及現金 萬共出資 萬元作為投資。
雙方約定:
① 雙方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。
、 設備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置,作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式:雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理,乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效 個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度,共同確認后作為本協議的補充協議,并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式:公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶(含轉帳帳戶及現金帳戶),合作項目經營收入扣除成本(場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用)后盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤:鑒于甲方目前每年場地費為 萬元,合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年 萬元整,由甲方提供正規房屋租賃發票于每年 月 日前入帳。從 年度開始,合作項目按每年 萬元分攤場地費,于每年 月 日前入帳。
七、設備折舊及攤銷:從合作之日起,從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任:
。ㄒ唬、甲方:
、 繼續開發和擴大現有維修業務,并在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。
、 將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。
。ǘ⒁曳剑
① 將原有的.奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
、 為奔馳、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。
③ 開發客戶并介紹給甲方。
九、特別約定:
、 原__汽車場地系為爭取"4s"品牌而設置,故一旦甲方爭取到新的品牌,乙方有優先參與權。
、 在本合同有效期內任何一方不得在 市區(除 外)內與第三方就本項目進行合作。
③ 自合作協議生效后,因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
、 雙方協商一致,可以解除本協議,互不承擔違約責任。
、 根據經營需要,甲方可以向乙方提出在 市區內就合作項目增開新店,乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任: ① 任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協議。如損失難以計算的,損失賠償數額為 萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。
、 任何一方就本合作項目事宜未經合作對方同意而與第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
、 任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數額為 萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。
十一、爭議解決方式:雙方協商解決,協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜:雙方另行商定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、文本:本協議一式肆份,雙方各執貳份,于雙方簽字后生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 代理人:
承攬合同范本 篇12
甲方:_______________公司
法定代表人:_____________乙方:___________有限公司
代理人:_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的`損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
承攬合同范本 篇13
定作人(委托方):_______________(以下簡稱甲方)
承攬人(施工方):_______________(以下簡稱乙方)
根據《_____》及相關法律法規規定,本著平等自愿、誠實守信原則,雙方經充分協商,就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協議:
第一條:工程名稱
乙方承攬的中國聯通黎平縣水口鎮境內電線電纜安裝工程。
第二條:工程地點______________________________
第三條:工程價款及付款方法
甲方應于竣工驗收后當日內將工程款支付給乙方,支付方式為:現金。
第四條:工程期限
施工期限為_____年_____月_____日開始至_____年_____月_____日結束,施工期限為10個日。
第五條:工程質量標準
乙方安裝的工程質量應符合國家標準及地方的規定,同時也應符合甲方的.要求。
第六條:承包形式及材料設備供應
乙方承包方式為包工不包料,乙方準備施工設備及相應人員,甲方負責提供施工所需的材料(材料清單另外附件)。
第七條:甲方義務
1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。
2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。
3、施工前甲方應為乙方整理出現場,施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利
4、甲方負責監督乙方的施工進程。
5、施工完工后三天內甲方負責組織驗收工作。
6、按協議履行付款義務。
第八條:乙方義務
1、乙方進駐甲方工程工地后,應嚴格遵守甲方的規章制度,不得損壞甲方的財物。
2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料,保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關_____,做好安全保障措施,如出現安全事故,由乙方全部負責。
4、乙方按施工圖負責組織施工,按期竣工?⒐ず,五天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規范進行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條:違約責任
1、甲方應按工程所需提供材料,如因甲方未能按時提供材料,導致乙方工期延長,乙方不承擔責任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的,乙方負責賠償同種規格及品牌材料,由此造成工期延誤的,乙方應按日支付違約金,每日違約金為合同總價款的1‰
3、乙方應按期完工,未能完成承擔相關責任。
4、因乙方自身原因中途解除合同的,乙方承擔違約金人民幣:________元整。(大寫:貳萬元整)
第十條:本合同自雙方簽字蓋章后生效,本合同正本一式兩份,雙方各一份。
第十一條:乙方簽字確認的材料清單為本合同附件,與本合同具備同等法律效力。
第十二條:本合同未盡事宜,雙方協商解決,可簽訂補充協議。本合同履行期間雙方發生爭議,協商解決,未能解決,雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
甲方(蓋章):______________
乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________
乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________
地址:___________________________
電話:_______________________
電話:___________________________
傳真:_______________________
傳真:___________________________
日期:______年______月_____日
日期:_______年_______月_______日
承攬合同范本 篇14
編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”):____________住所地址:______________________________聯系方式:______________________________手機號:______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):____________單位地址:______________________________法定代表人:____________________________監理人及電話:______________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條 工程概況
1.1 工程地點及面積:_________________________________
1.2 工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條 甲方義務
4.1開工前____天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4. 6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條 乙方義務
5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.4保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的`相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;6.2合同簽訂后,甲方工程減項超
過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料的提供
7.1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
7.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現場并經甲方驗查。
【承攬合同】相關文章:
承攬的合同06-24
承攬的合同08-27
有關承攬合同01-27
運輸承攬合同01-11
制作承攬合同02-02
建筑承攬合同02-06
關于承攬合同07-17
施工承攬合同06-20
關于承攬合同02-19
有關承攬合同06-10