品才網>貿易/消費/租賃>加工貿易合同樣

加工貿易合同樣

時間：2023-12-28 08:03:49 貿易/消費/租賃我要投稿

相關推薦

加工貿易合同樣

　　隨著法律知識的普及，合同起到的作用越來越大，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編整理的加工貿易合同樣，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

加工貿易合同樣

　　定作人：(簽章)

　　承攬人：(簽章)

　　第一條加工成品

　　1.加工成品名稱為：

　　2.加工成品規(guī)格為：

　　3.加工成品數(shù)量為：

　　第二條加工成品質量要求

　　____________________________________________________________________

　　(加工物品，需要封存樣品的，應當寫明由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收依據(jù)。)

　　第三條原材料提供的辦法、規(guī)格、數(shù)量、質量、期限

　　1.定作人交付原材料的時間為：____________

　　2.定作人交付原材料的數(shù)量是：____________消耗定額為：____________

　　3.定作入支付原材料的質量是：____________規(guī)格為____________

　　4.承攬人對原材料的檢驗期限是____________，承攬人如發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求的，應當立即通知定作人調換或補齊。

　　5.承攬人對定作人提供的原材料不得擅自變更，不得偷工減料。

　　6.原材料交付或提取日期的計算，應照本合同第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術資料、圖紙的提供辦法、期限及保密條款

　　1.技術資料、圖紙由____________一方提供。

　　2.提供方提供技術資料、圖紙的期限為：____。

　　3.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應在____________(日/月)內回復，提出修改意見。承攬人在規(guī)定時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。

　　4.保密要求：________________(承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，合同即應寫明，承攬人應嚴格遵守保密的約定，未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。)

　　5.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條報酬承攬人按合同有關要求交付全部定作物，定作人付給承攬人價款(或酬金)____元。

　　(價款或酬金，按國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行;沒有規(guī)定的由雙方當事人商定。)

　　第六條驗收標準和方法

　　1.驗收標準為本合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品。

　　2.驗收期限為：

　　①定作人應按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。

　　②驗收前承攬人應向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　3.保證期限為：對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，由雙方協(xié)商保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當原因而造成質量問題以外，定作物成品由承攬人負責修復或退換。

　　4.雙方當事人對承攬的定作物和項目質量，在檢驗中發(fā)生爭議時，可由質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨時間和地點

　　1.交(提)定作物期限為：____________。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應在事先與對方達成協(xié)議。承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準。(雙方不同意以上計算方式，可以另行約定。)

　　2.交貨地點：____

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　1.包裝定作物的材料為：

　　2.包裝定作物的方法為：

　　3.包裝定作物的標準和要求為：

　　4.包裝定作物的費用負擔：

　　第九條運輸方式與費用負擔

　　1.本次加工承攬中，采取

　　2.本次加工承攬中發(fā)生的運輸費用由________負擔

　　第十條結算方式與期限

　　1.定作人應在承攬人交付符合要求的定作物____日內，進行結算。

　　2.定作人采用____________(寫明是現(xiàn)金結算，還是轉賬結算，還是銀行匯款結算)作為結算方式。

　　第十一條定金與預付款

　　1.承攬人要求定作人支付定金____元。定作人不履行合同，無權請求返還定金。承攬人不履行合同，應雙倍返還定金。

　　2.定作人可向承攬人給付預付款____元。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余額的可以請求返還。

　　第十二條承攬人的違約責任

　　1.承攬人未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作任務，定作人同意利用的，應按質量論價;定作人不同意利用的，承攬人應當負責修整或調換，并承擔逾期交付責任;定作物經修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　2.交貨時間到期，承攬人交付定作物或完成工作數(shù)量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，承攬人應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的，定作人有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　　3.承攬人未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應支付給定作人該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物的毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　4.承攬人逾期交付定作物，應向定作人償付違約金____元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____‰償付違約金。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權暫不接收。

　　5.承攬人不能交付定作物或不能完成工作的，應償付不能交付定作物或不能完成工作部分的價款總額的____%(一般為10%～30%)或酬金總額的____%(一般為20%～60%)的違約金。

　　6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，承攬人應支付定作人實際支付的保管費、保養(yǎng)費等。

　　7.實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收人，承攬人除應負責運到正確指定地點或接收入外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8.由承攬人保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，承攬人應償付定作人因此所遭受的損失。

　　9.承攬人未按本合同規(guī)定的辦法與期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)不符合要求，而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數(shù)量承擔責任。

　　10.承攬人擅自調換定作人提供的原材料，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應按定作人要求辦理，并承擔逾期交付責任。

　　第十三條定作人的違約責任

　　1.定作人中途變更定作物數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應賠償承攬人因此造成的損失。

　　2.定作人中途終止合同，應償付承攬人以未履行部分酬金總額的____%(一般為20%～60%)的違約金。

　　3.定作人未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物或未完成必要輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應賠償承攬人因此造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應償付承攬人停工待料損失。

　　4.定作人逾期領取定作物的，應支付違約金____元，還承擔承攬人實際支付的保管費、保養(yǎng)費。定作人超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管費、保養(yǎng)費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬、保管費、保養(yǎng)費時，定作人還應補償不足部分;如定作物不能變賣，定作人應賠償承攬人損失。

　　5.定作人逾期付款，應比照中國人民銀行延期付款規(guī)定，向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額____‰償付違約金。

　　6.定作人無故拒絕接收定作物的，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7.定作人變更交付定作物地點或接收人，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　1.在合同有限期間內，由于不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，承攬人可免予承擔違約責任。

　　2.在合同履行期內，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人不承擔違約責任。

　　3.在合同履行期之后，發(fā)生不可抗力，致使原材料、定作物毀損、滅失的，若是由于定作人的原因導致承攬人逾期交付，則定作人承擔責任，否則，由承攬人承擔責任。

　　第十五條爭議解決方式

　　雙方當事人發(fā)生爭議，應協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向仲裁委員會申請仲裁。(注意，如達不成仲裁協(xié)議的，只能向人民法院起訴。)

　　第十六條變更與解除

　　經雙方當事人協(xié)商一致，本合同可以變更或解除。

　　第十七條雙方約定的其他事項