【精選】加工承攬合同

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，很多場合都離不了合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的加工承攬合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

加工承攬合同1

　　合同編號：______________

　　甲方：___________________（承攬方）

　　乙方：___________________（定做方）

　　為了明確甲、乙雙方的權利和義務，根據《合同法》的有關規定，經協商一致，就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協議，共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　品名：_________________________________________

　　規格：_________________________________________

　　數量：_________________________________________

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條 原材料的提供辦法

　　1．甲方必須依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2．乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。

　　3．交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1．甲方在進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應該在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。

　　2．甲方對于承攬的工作，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守，未經乙方許可不得留存技術資料的復制品。

　　第五條 價教或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方協商解決。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1．按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由甲方負責修復或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的`定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1．交貨地點和付款辦法：在乙方廠內交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。

　　2．甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　___________________________________________________________________

　　第九條運輸方式及費用負擔

　　_____________________________________________________________________

　　第十條 結算方法及期限

　　_____________________________________________________________________

　　第十一條 其他約定

　　_____________________________________________________________________

　　第十二條 甲方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期違約責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、交付定作物的數量少于合同規定，乙方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。

　　三、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），皮當向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

　　五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管、保養費。

　　七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失。

　　八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的，由甲方對工作質量、數量承擔責任。

　　九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 乙方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、_合同簽訂后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，并歸還甲方預付的全部工程款。

　　三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權解除合同，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。

　　五、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　六、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　由于戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失，對方不得提出賠償要求。

　　第十五條 糾紛的處理

　　甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，由雙方協商解決；協商不成的，按本合同約定的下列方法之一進行解決：

　　1．由________仲裁委員會仲裁；

　　2．向________人民法院起訴。

　　第十六條 其他事項

　　1．本合同經甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后，甲、乙雙方應嚴格履行。

　　2．遇有本合同未盡事宜，由甲、己雙方通過協商另訂補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力。

　　3．本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。

　　甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）

　　法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）

　　電話：____________________ 電話：_________________________

　　簽約日期：____年___月___日

　　簽約地點：________________

加工承攬合同2

　　甲方： （定作方）

　　地址:×××工業城

　　法定代表人:

　　營業執照證號:

　　乙方： （承攬方）

　　地址:

　　法定代表人:

　　營業執照證號:

　　合同編號： 合同簽訂地：×××工業城內

　　乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。

　　一、 本合同所指加工行為是：

　　甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品并送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。

　　二、 本合同所指加工之零部件見下表:

　　甲方企業物料代碼 產品品名 、規格 單位 單價 備 注

　　1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。

　　2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

　　三、 加工零部件的技術標準（包括質量要求）：

　　甲方企業物料代碼 產品品名 規格 技術標準或要求

　　備 注

　　四、 加工零部件價格及加工費的確定：

　　1. 乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執行。

　　2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。

　　3. 加工費計算方法：

　　(1) 對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。

　　(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續，領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

　　五、 加工訂貨：

　　1. 甲方向乙方下達訂單，乙方接受：

　　(1) 甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。

　　(2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

　　2. 因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

　　(1) 甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》，乙方確認后回傳。

　　(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

　　3. 如甲方通知取消訂單：

　　(1) 訂貨當天通知取消的，訂單取消。

　　(2) 在一個貨期段內（非訂貨當天）通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，并將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力范圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。

　　4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。

　　六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨：

　　1. 加工零部件的包裝，按甲方企業技術規定執行：_______________________________；

　　2. 包裝物標識規定：_________________________________________________________；

　　3. 如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。

　　4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規格統一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。

　　5. 甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。

　　6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七（7）天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。

　　七、 雙方就合同產品所需模具，約定如下：

　　1. 圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。

　　2. 模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔；

　　3. 模具的'驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。

　　4. 模具的使用、維修、保養及費用承擔：由乙方承擔；

　　5. 模具的知識產權：甲方所有；

　　6. 模具的所有權：甲方所有。

　　八、 知識產權保護

　　1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。

　　九、 產品技術、質量標準與控制

　　1. 合同生效后 日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：

　　(1)

　　(2)

　　(3)

　　2. 產品質量控制：

　　(1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，制作樣品，并經甲方檢驗合格后，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產。

　　(2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢；乙方應予配合，并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。

　　(3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。

　　(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種，零部件不得更改。

　　(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產。

　　(6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。

　　3. 質量整改

　　(1) 同一型號的加工零部件，乙方若連續出現二次不合格，甲方可發出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

　　4. 產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。

　　十、 加工費的結算

　　1. 加工費的結算方式為：每月二十五（25）日前結清截止上月二十五（25）日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據余額開具發票，甲方以三（3）個月承兌匯票的方式支付加工費（乙方如要求將承兌方式改為現匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方）。

　　2. 質量保證金于雙方終止業務來往的 年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。

　　十一、 驗收方法

　　1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。

　　十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法

　　1. 甲方在驗收過程中，如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定，應妥為保管并在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發貨和到貨日期；不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

　　2. 乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　3. 加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。

　　4. 加工零部件出現售后質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。

　　十三、 乙方違約責任：

　　1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：

　　(1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，并按第（4）條接受扣罰。

　　(2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%；

　　(3) 因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計扣罰，物料損失由乙方負責；

　　(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元/次；

　　(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計；

　　(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰20000元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；

　　(7) 未經確認，私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家，扣罰20000元以上的違約金，情節嚴重的除罰款外取消供應商資格；

　　(8) 送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金；

　　2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

　　3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

　　4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，由乙方承擔。

　　5. 乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規定的交貨時間付款；合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。

　　6. 加工零部件錯發到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。

　　十四、 甲方的違約責任

　　1. 甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。

　　2. 甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失；甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。

　　十五、 合同的變更、解除：

　　1. 合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。

　　2. 乙方連續或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

　　3. 合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。

　　十六、 不可抗力

　　1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　十七、 其他

　　1. 按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后十天內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。

　　2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。

　　3. 執行本合同發生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　4. 雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。

　　十八、 其他需約定事項：

　　1. ____________________________________________________________________________

　　2. ____________________________________________________________________________

　　3. ____________________________________________________________________________

　　4. ____________________________________________________________________________

　　5. ____________________________________________________________________________

　　甲方： 乙方：

　　授權代表： 授權代表：

　　日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日

加工承攬合同3

　　需 方：

　　供 方：

　　為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務和職責，按《中華人民共和國合同法》的相關規定，結合本項目實際情況，經甲乙雙方協商一致，同意簽定以下合同條款，具體如下：

　　一、本加工產品全部用于 ，不得轉移到其它工程項目上使用，否則造成的后果均由需方自行負責。

　　二、材料規格和技術要求：根據需方提供的施工圖和施工變更聯系單制作。

　　三、需方如有圖紙變更或增加設計聯系單，應按合同約定在制作求前2天提供書面材料，如未按合同約定提供書面變更材料，供方概不負責，需方確需進行變更的，所發生的費用損失全部由需方自行承擔。

　　四、材料制作要求：鋼材材質按圖紙設計及設計聯系單要求，產品制作應滿足現行規范要求，達到合格等級。

　　五、材料數量、單價、金額:

　　材料名稱數量單位單價（元）金額（元）備注

　　數量按理論實際計算

　　略

　　合 計

　　以上產品包括原材料單價，制作加工工人工資、輔助材料費用 。

　　注：本制作合同中H型鋼的'價格以 年 月 日制定的合同價格為準。

　　六、制作及提貨時間： 年 月 日提貨。

　　七、提貨方式：需方負責送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現場。

　　八、付款方式：

　　另行協商。

　　九、結算方式：需方在最后一批貨出廠前2天內與供方核對工程量，供方結算貨物按圖紙理論計算，核實后雙方在結算單上簽字或蓋章，如需方未在2天內核對工程量，則視為默認，按供方提供的工程量為準。

　　十、產品出廠應由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名，貨物的所有權自貨款付清后轉移，如未付清貨款，貨物屬供方所有。

　　十一、技術要求：供方應隨貨物提供產品出廠合格證或質保書，現場探傷試驗由需方自行負責，供方提供地腳螺栓樣板各種規格一套，費用需方負責。

　　十二、違約責任：

　　1、需方未按合同支付貨款的，按應付貨款余款的1支付違約金。

　　2、需方在提貨時間無故不來提貨，經的供方催促15日內未提貨的按500元∕天支付違約金。

　　3、如需方圖紙變更或增加聯系單，導致制作工期延長的，工期予以延長。

　　十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規格變化，則產品出廠價按重新提供圖紙當天的供方出廠價為準。

　　十四、爭議解決：未盡事宜雙方另行協商、友好解決，協商不成，雙方約定向定海區人民法院提起訴訟。

　　本合同一式三份，供方執二份，需方執一份，雙方蓋章或簽字、預付款進入供方賬戶后生效，加工產品提取完畢，貨款付清后終止。

　　需 方：

　　供 方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電 話： 電 話：

　　訂立合同時間：年 月 日

加工承攬合同4

　　合同編號：

　　發包方：

　　承包方：

　　根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________元。

　　最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的。

　　第二條：制作書架的數量、規格、價格計取

　　注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架 ，規格型號：高__年 月 日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條 書架安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的書架進行安裝;

　　②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在 日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除 %做為另行維修費用，并不返還乙方;

　　③、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題， 年內免費進行保修，超過 年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;

　　④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

　　第七條：結算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的'合同生效后 5日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

　　②、乙方交貨后 5日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后 5日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。

　　④、剩余的合同標的額 0%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責任

　　①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;

　　②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 ‰的違約金。

　　第九條：乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

　　②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;

　　③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

　　第十一條：附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發包方 承包方

　　法定代表人 法定代表人

　　委托代理人 委托代理人

　　經 辦 人： 經 辦 人：

　　單位地址： 單位地址：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　年 月 日

加工承攬合同5

　　定作人：____________

　　簽訂地點：____________

　　承攬人：____________

　　簽訂時間：_______年_______月_______日

　　第一條加工物

　　數量：__________

　　報酬：__________

　　交貨期限：_______年_______月_______日

　　加工物規格計量：__________

　　報酬：__________

　　交貨期限及數量：__________

　　數量：__________

　　名稱：__________

　　型號單位：__________

　　單價金額合計：__________

　　合計人民幣金額（大寫）：__________

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條定作人提供的材料

　　材料規格：__________

　　計量：__________

　　數量質量：__________

　　提供日期：_______年_______月_______日

　　消耗定額：__________

　　名稱型號單位：__________

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

　　第四條加工物的技術標準、質量要求：

　　第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

　　第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

　　第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

　　第九條定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點：

　　第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十二條報酬的.結算方式及期限：

　　第十三條定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）__________元。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

　　第十六條違約責任：

　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第__________種方式解決：

　　（一）提交_____委員會_____；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定事項：

　　定作人（章）：____________承攬人（章）：___________

　　住所：____________住所：____________經辦人：____________

　　法定代表人：____________法定代表人：___________

　　居民身份證號碼：____________居民身份證號碼：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　電話：____________電話：____________

　　開戶銀行：____________開戶銀行：

　　賬號：____________賬號：____________

　　郵政編碼：____________郵政編碼：____________

　　____年_____月_____日____年_____月_____日

　　鑒（公）證機關：____________（章）

　　監制部門：____________

　　印制單位：____________

　　____年_____月_____日

加工承攬合同6

　　承 攬 方：__________________________

　　法定代表人：________________________

　　通訊地址：__________________________

　　聯系方式：__________________________

　　定 作 方：__________________________

　　法定代表人：________________________

　　通訊地址：__________________________

　　聯系方式：__________________________

　　風險告知：在訂立加工承攬合同之前，應當要了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目，其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經完成過何類水平的項目，都要了解清楚。即使全部符合要求，并已經承攬多年業務，也應查詢清楚，以避免因承攬方無實際完成能力而引起的合同糾紛。

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：_____________

　　第二條 加工成品質量要求：__________________________________________________

　　風險告知：當事人在訂立合同時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目，不能模糊使人產生歧義。特別應該注意的是，合同注明的加工物必須是合法物，在合同訂立過程中應當審查加工物是否是法律禁止物，是否需經有關部門批準才允許加工，以避免因加工物違法或者欠缺法律程序批準而出現不必要的法律糾紛。

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方：定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　風險告知：關于定作物的檢查驗收，承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的檢查，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。當事人雙方對定作物和項目的質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明：定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的，定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生的質量問題，除定作方使用，保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準：委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準：自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間：雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　風險告知：關于驗收標準、方法及提出異議的期限，有標準的按照標準，沒有標準的按雙方約定的要求檢驗。對于檢驗的方式、方法和期限雙方認為有必要時協商，最好注明提出異議的期限，對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時間點，以此來避免不必要的糾紛。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　__________________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：

　　__________________________________________

　　第十條 結算方式及期限：

　　___________________________________________

　　第十一條 其他約定：

　　____________________________________________

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款：不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任：經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理：少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元：(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　風險告知：關于違約金的事項，如有約定要分別注明違約事項所適用的違約金數額或計算方法。另外，《加工承攬合同條例》對違約責任、違約金結付定出了比例幅度：合同當事人應注意確定違約金的.具體百分數。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金：不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失：承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方：變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分：如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金：以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決：協商不成按_____項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁：

　　2、向______人民法院起訴。

　　本合同自_____年___月___日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份：合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方(公章)：____________________ 承攬方(公章)：____________________

　　法定代表人(簽章)：_____________ 法定代表人(簽章)：_____________

　　________年______月______日 ________年______月______日

加工承攬合同7

　　委托方：_____公司

　　簽訂地點：

　　受托方：

　　簽訂時間：

　　標的、數量、價款：

　　1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

　　3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。

　　5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。

　　7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的`文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：___公司

　　受托方：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　委托代表：

　　委托代表：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

　　年 月 日

　　年 月 日

加工承攬合同8

　　甲方：____________(定做方)

　　乙方(承攬方)____________

　　加工_________，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2)，拒收任何原因的'半成品和不合格產品。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　二、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m)的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期：

　　20___年___月___日起至20___年___月___日止。本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　____年____月____日

加工承攬合同9

　　定做方：______________

　　承攬方：______________

　　根據規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、制作內容：_______________________________________________________。

　　(1)主鋼構：由定做方提供鋼板材質：___________；

　　系列___________；

　　噸位：___________；

　　單價約___________；

　　(2)次鋼構材質：___________；

　　噸位：___________；

　　單價約___________；

　　(3)其他：以上單價主構件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同價款及結算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，______________________。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

　　最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求：

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。

　　要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。

　　由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。

　　否則由此引起的.工期延誤以順延。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式________份，雙方各執________份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另補充合同。

　　甲方：__________委托代理人：______________聯系方式：______________開戶行：______________賬號：______________

　　乙方：__________委托代理人：______________聯系方式：______________開戶行：______________賬號：______________

加工承攬合同10

　　簽定日期：20xx年xx月xx日

　　定作方（甲方）：xxxx

　　電話：xxxxxx

　　承攬方（乙方）：xxxx

　　電話：xxxxxx

　　經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

　　品名

　　規格單位數量加工費單價金額

　　定作方供應原材料：

　　原材料

　　規格單位數量日期成品單位耗用量

　　1．技術資料、圖紙提供辦法：xxxxxxxxxx。

　　2．產品檢驗標準和方法：xxxxxxxxxxxx。

　　3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：xxxxxxxx。

　　4．貨款及費用結算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：xxxx

　　乙方（蓋章）：xxxx

加工承攬合同11

　　定作方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　甲方委托乙方加工下列產品，經雙方協商，特訂立本合同：簽訂時間：20xx年4月x日

　　第三條、交(提)貨地點、時間：簽訂合同后，20天內鋼架進場，總工期50天。

　　第四條、提貨方式：由乙方負責。

　　第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規格、數量等，如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。

　　第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后，一天后向乙方預付預付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬，彩板安裝完畢后5天內支付余款，(余款安實際發生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。

　　第七條、違約責任：

　　1、乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的.違約金。

　　2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發生價格漲價，甲方當按漲價后價格執行。

　　3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。

　　4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。

　　5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時，如果原材料價格發生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協商解決。

　　第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務。

　　第九條、雙方發生糾紛可協商解決。

　　單位名稱(章)單位名稱(章)

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　 年 月 日

加工承攬合同12

　　甲方：(定作方)

　　乙方：(承攬方)

　　經甲乙雙方友好協商，就紙箱印刷事宜達成如下協議：

　　第一條：1、甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。

　　2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方，并辦理交接手續。

　　第二條：交貨時間

　　甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方后，乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。

　　第三條：交貨方式地點交貨方式：甲方送貨交貨地點：乙方廠區

　　第四條：付款結算方式及時間

　　本合同總金額為586000元，甲方支付乙方合同總金額的30 %，即元，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

　　第五條：雙方的權利和義務

　　1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方原因未能及時投入生產，乙方順延相應加工承攬物交付時間。

　　2、乙方在完成甲方項目設計后，經甲方認可，投入制作生產或下一步工作流程。

　　3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。

　　第六條：違約責任

　　1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產計劃。

　　2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協商解決，協商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。

　　第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的'經濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發生任何爭議，均應協商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效。

　　委托方(蓋章)承印方(蓋章)代表：代表：

　　年 月 日

加工承攬合同13

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　品名規格（長，寬，高cm）單位數量備注

　　玻璃柜臺130x40x90件120

　　塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜

　　玻璃臺面柜臺180x100x95件20

　　棉布貨架180x40x200件10

　　大百貨電器貨架180x80x200件5

　　小百貨貨架180x50x200件80

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．

　　甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：

　　按核定價格單計算款25000元．

　　第六條驗收標準和方法：

　　本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：

　　一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．

　　甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條結算方式及期限：

　　乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的`，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　年 月 日

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　年 月 日

加工承攬合同14

　　簽定日期：_______年____月____日

　　定作方（甲方）：______________

　　電話：________________________

　　承攬方（乙方）：______________

　　電話：________________________

　　經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

　　品名

　　規格單位數量加工費單價金額

　　定作方供應原材料：____________

　　原材料

　　規格單位數量日期成品單位耗用量

　　1．技術資料、圖紙提供辦法：______________________________________________。

　　2．產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。

　　3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。

　　4．貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

加工承攬合同15

　　甲方：（委托方）________

　　乙方：（承攬方）________

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量：

　　1、名稱：________。

　　2、數量：________。

　　以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜：

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。

　　2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。

　　4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。

　　5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔。（甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）

　　6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在________天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用________萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在________個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付________%的.違約金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。

　　3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式________份，甲乙雙方各執________份。

　　甲方：________

　　蓋章：________

　　簽約人：________

　　職務：________

　　電話號碼：________

　　乙方：________

　　蓋章：________

　　簽約人：________

　　職務：________

　　電話號碼：________

　　時間：________年________月________日