（優）加工合同15篇

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

加工合同1

　　定做方：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　法定代表人：_________

　　承攬方：_________

　　地址：_________

　　電話：____________

　　法定代表人：_________

　　定做方委托承攬方加工___________________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內容

　　1、本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。

　　2、原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　1、定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品，可批量生產之外的產品，雙方另行協商。

　　三、加工成品質量要求

　　1、按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經檢驗，定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。

　　2、承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。

　　四、訂單確認

　　1、定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　2、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單，指單品訂購數量_____套以上，特殊產品，指非承攬方正常產品（正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下）及新產品，雙方另行協商交貨期。

　　3、定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

　　4、定做方傳真給承攬方訂單經確認后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

　　1、定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。

　　2、產品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

　　六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、（用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　2、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　七、技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　2、定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　3、由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產，圖紙和技術資料發生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產。

　　八、價款

　　按照具體的訂貨單進行價款結算。

　　九、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、承攬方需提供每款新產品的檢測報告，以及國家和行業強制要求的報告。

　　3、每批產品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。

　　4、定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　5、當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　十、交貨的時間和地點

　　1、交（提）定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　十一、包裝、運輸及費用

　　1、發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

　　2、發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。

　　3、承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

　　十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關（若有）

　　加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符（包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等），導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承擔。

　　十三、保密條款

　　1、承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

　　2、承攬方未經定做方書面同意，不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　3、未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

　　4、定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。

　　5、承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的（包括但不限于）數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

　　6、承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。

　　7、雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。

　　8、承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

　　9、上述所有的（包括但不限于）數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息，承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產品時使用。

　　10、應非常小心地對待專門為生產所發送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。

　　11、承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。

　　12、在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。

　　13、定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　14、定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的'責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定做物（包括返修、更換、補交等），應當向定做方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　5、未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

　　6、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　7、異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。

　　8、實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

　　9、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。

　　10、未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　11、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　12、承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

　　十六、合同解除

　　1、本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。

　　2、如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同，承攬方所收定做方款項應如數退還，如_____日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

　　十七、糾紛的處理

　　對本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定做方：_________

　　公章：_________

　　法定代表人：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　法定地址：_________

　　電話：_________

　　________年_____月_____日

　　承攬方：_________

　　公章：_________

　　法定代表人：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　法定地址：_________

　　電話：_________

　　________年_____月_____日

加工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方委托甲方加工16S、21S棉紗，甲乙雙方為保證全面履行各自的義務，經共同協商簽訂以下合同，以便共同執行。

　　一、項目名稱：乙方委托甲方加工16S、21S棉紗。

　　二、原料原棉由乙方提供，由甲方驗收，乙方保證提供的原棉在5.0級以上、含雜3.5%、含水不超過10以內，在合作期內乙方交給甲方的原棉庫存最少不低于50噸。

　　三、原料提供時間：在協議簽訂之日起，原棉須在十天內運到甲方場地，在加工期間，乙方保證原棉的供應，甲方妥善保管的義務，驗收后，發生的損失和意外事故由甲方承擔經濟責任。

　　四、甲方組織生產期間有義務接受乙方的.監督檢驗。

　　五、質量要求：產品質量要求符合國標一等品以上，盡可能地減少三絲，織成率公定結算1.15約1.25噸。

　　六、費用結算：按成品棉紗每噸加工費2200元，到甲方場地后，裝卸費和盤紗費均由乙方承擔。

　　七、落棉由乙方回收，甲方自行處理。

　　八、交提貨時間：乙方可隨時提貨，甲方不得延誤提貨時間，提貨數量不超過雙方商定每日生產量，如延誤時間造成經濟損失由甲方承擔，非甲方自身因素造成延誤除外。

　　九、違約責任：本合同自愿簽訂，任何乙方違約承擔對方的經濟損失，本協議一式兩份，雙方簽字后生效。

　　十、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

加工合同3

　　委托方(以下簡稱甲方)：aaaaaaaaaaaaaaa合同編號：20xx-SK-0822-1

　　被委托方(以下簡稱乙方)：11111111111111簽訂地點：簽訂時間：1111年8月22日

　　根據《中華人民共和國合同法》和其他法律法規有關規定，在平等自愿、協商一致的基礎上，訂立本合同。甲方委托乙方加工農產品及蜜餞產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

　　第一條代加工內容甲方委托乙方為其加工農產品及蜜餞產品，加工數量、規格、標準、質量、交付時間、價格等事項，以雙方協商另行簽訂的委托加工合同為準。雙方簽訂的本形式確定。

　　第二條甲方責任：（親子活動安全協議書）

　　1、每次以訂單合同形式委托乙方為甲方加工農產品及蜜餞產品。

　　2、向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件。

　　3、每次訂單向乙方提供加工品規格、數量、技術要求、交貨時間等。

　　4、負責向乙方提供甲方內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與委托加工品有關的內容。

　　5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議。

　　6、甲方按照國家相關法律法規和甲乙雙方確定的標準及要求進行驗收貨品食品代加工協議書食品代加工協議書。

　　7、甲乙雙方嚴守商業秘密,不能向第三方透露。本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人提供。

　　第三條乙方責任

　　1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。

　　2、按照甲方確定的規格、數量、質量、生產標準等進行生產，生產的產品符合國家相關法律法規和甲方的要求。

　　3、乙方驗收甲方新到包裝袋和禮盒及瓶罐等，因驗收不當造成的損失由乙方負責。

　　4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失損壞，應承擔相應賠償及承擔相應法律責任

　　5、乙方應保證按時完成交貨，如出現延遲交貨乙方每日賠償甲方此批訂單總值的1%的.違約金，并盡快完成訂單,乙方賠償由此造成甲方的損失。

　　6、制造材料交付乙方后，乙方應自費承擔儲存和保管，如造成損壞和損失由乙方承擔責任。

　　7、乙方應將各種原輔料損耗率控制在雙方商定的范圍內，損耗超出正常損耗率部分由乙方負責賠償。

　　8、乙方應給甲方人員提供監控生產過程的便利和協助。

　　9、乙方不得將甲方包材、原料、印刷有甲方標識的物品用于為甲方加工之外的事項中。

　　10、在合同有效期間，乙方保證在遵照國家法律法規要求下不單方面拒絕甲方加工要求，為甲方加工生產所需的資質和生產條件符合國家相關法律法規的要求，并在資質和生產條件更改時及時告知甲方。

　　11、嚴守甲方的商業秘密。

　　12、乙方應對生產加工環節造成的質量問題負責，因乙方造成的質量問題導致甲方利益受損，乙方應對甲方損失進行賠償。

　　13、乙方使用食品添加劑應該符合國家相關法律法規要求，若產品的安全、質量出現問題，由乙方承擔全部責任食品代加工協議書合同范本

　　品友互動

　　14、甲方委托乙方生產的產品，乙方不得將該產品投向市場，銷售權歸甲方所有。

　　15、在生產過程中若發生安全事故或其它財產損失，應有乙方承擔全部責任。

　　第四條甲方包材、印刷有甲方標識的物品和其他甲方交付給乙方的物品所有權歸甲方所有。

　　第五條付款方式、交貨地點和交貨時間由甲乙雙方商討后以實際簽訂委托加工合同為準。

　　第六條驗收標準：驗收標準由甲乙雙方商討并符合國家相關法律法規要求以實際簽訂的委托加工合同為準。第七條違約責任：違約責任由甲乙雙方商討后以實際簽訂的委托加工合同為準。

　　第八條合同有效期限本委托加工合同有效期限為一年，自合同簽訂之日起生效。其他未盡事宜另行以實際簽訂的委托加工合同為準。

　　第九條實際簽訂的委托加工合同與本合同同等有效，如有重復和矛盾之處以另行實際簽訂的委托加工合同為準。

　　第十條本合同正本一式六份，經雙方代表簽字蓋章后生效食品代加工協議書食品代加工協議書。

　　第十一條如遇合同爭議，甲乙雙方可協商解決，協商不成，可依法向合同簽訂地人民法院起訴。

　　甲方單位名稱：

　　地址：

　　法定代表人：

　　授權代理人：

　　電話：

　　傳真號：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　乙方單位名稱：

　　地址：

　　法定代表人：

　　授權代理人：

　　電話：

　　傳真號：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

加工合同4

　　定作方：____________合同編號：____________

　　承攬方：____________簽訂日期：____________

　　經過雙方友好協商，本著真誠合作特達成以下協議：

　　一、產品名稱、商標、型號、數量、金額、供貨時間及數量：

　　________________________________

　　二、質量標準：

　　按定作方提供圖紙及技術要求制作，產品自交貨之日起質保期壹年。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。

　　三、交貨期：

　　見備注。

　　四、交貨：

　　1、交貨地點：____________

　　2、運輸費由承攬方承擔。

　　3、運輸方式：____________承攬方自主選擇。

　　五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：

　　包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收，包裝費用由承攬方承擔。

　　六、驗收方式：

　　貨到定作方指定地點后，定作方按照送貨單對產品名稱、型號規格、數量等進行入廠驗收，10個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給承攬方。

　　七、提出異議期限：

　　a定作方若對產品有異議應在入場驗收后15日內以書面形式向承攬方提出，未按規定期限提出書面異議的`，視為所交產品驗收合格；承攬方在接到書面異議后應在7日內作出書面答復。

　　八、質量責任：

　　承攬方承諾提供給定作方的產品是合格的，符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根據不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。

　　九、結算方式：

　　1、合同簽字蓋章生效后十五日內，定作方支付合同總價20%預付款；定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發票10日內，支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金，合同執行完六個月內或后一筆合同執行完后支付。

　　2、支付方式：轉賬支票。

　　十、解決合同糾紛的方法：

　　雙方友好協商解決、如協商不成，交給定作方所在地仲裁機構仲裁。

　　十一、生效：

　　本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。

　　承攬方（章）：____________定作方（章）：____________

　　住所：____________住所：____________

　　負責人：____________負責人：____________

　　經辦人：____________經辦人：____________

　　電話：____________電話：____________

　　傳真：____________傳真：____________

　　開戶銀行：____________開戶銀行：____________

　　賬號：____________賬號：____________

　　稅號：____________稅號：____________

　　蓋章日期：____________蓋章日期：____________

加工合同5

　　甲方：____

　　乙方：____

　　依照《民法典》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的____工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工（含機械連接接頭）、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。

　　一、工程概況：____項目位于____，工程建筑面積：____平方米，結構封頂日期________年____月____日。

　　二、加工事宜：甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、____、____、____產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工（如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見）。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。

　　三、重量結算依據：根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。

　　四、甲方工作：

　　1、合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。

　　2、合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計劃施工進度（月度計劃及結構封頂時間排序計劃），以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。

　　3、甲方應于每月____日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單（特殊情況補充時須提前____日，數量不得超過30噸），配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效（簽字人字體樣本附后）。

　　4、成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。

　　5、如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。

　　6、成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨（簽字人簽字樣本附后）。

　　7、成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。

　　五、乙方工作：

　　1、合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。

　　2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權委托人應在12小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。

　　3、乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。

　　4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。

　　5、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。

　　6、乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的'要求運至施工現場。

　　六、設計變更：

　　1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間（供應時間甲、乙雙方協商確定），如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。

　　2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。

　　七、產品質量要求：

　　1、乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》GB701-1997；《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》GB13013-1991；《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》GB1499-1998的規定。

　　2、產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-中的第五章5.3.4及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》DB01-69-的規定。

　　3、直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》G107-9

　　6、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》16-中的規定。

　　八、鋼筋原材復試及資料：

　　1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經____市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。

　　2、根據《____市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。

　　3、根據《建筑工程資料管理規程》DB01－51－規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場后，提供《半成品出廠合格證》表式C4-5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。

　　九、合同價款及付款方式：

　　1、合同價款：

　　（1）本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣____元噸（鋼筋不分品種、規格均為本單價），上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用（卸車及費用由甲方承擔）。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　（2）三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____元噸。

　　（3）鋼筋機械連接頭元單頭(鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽)，按照配筋單圖示數量進行簽收。

　　（4）鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。

　　（5）合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、________公司、____公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達后24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。

　　（6）本合同成型鋼筋總量為____噸，總價款（人民幣）：____元，（大寫：____）。總價中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。

　　（7）驗貨地點：

　　2、付款方式：

　　（1）本合同結算期為上月____日至本月____日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達（乙方預收當月貨款80%，余款20%月末前結清），乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。

　　（2）鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。

　　（3）原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。

　　（4）本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。

　　十、違約責任：

　　1、乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。

　　2、合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章

　　（5）條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。

　　3、甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。

　　4、由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。

　　5、甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，并向甲方按每延期____日收取至貨物發出之日起計算每天3元噸違約金。

　　6、乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元噸扣除乙方應承擔的違約責任。

　　十一、爭議：本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　十二、其它：

　　1、本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，并注明相關文件的授權使用范圍。

　　2、如遇人力不可抗力因素（民法153條規定）致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。

　　3、合同附件為本合同有效文件組成部分。

　　十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。

　　十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。

　　十五、本合同未盡事宜，執行《民法典》的有關規定。本合同變更條款及內容（銷售部門填寫）：

　　甲方（蓋章）：____

　　乙方（蓋章）：____

　　法定代表人：____

　　法定代表人：____

　　委托代理人：____

　　委托代理人：____

　　聯系電話：____

　　聯系電話：____

　　公司地址：____

　　公司地址：____

　　簽訂日期：____

　　簽訂日期：____

　　簽訂地點：

加工合同6

　　甲方：_________________

　　乙方：___________________

　　甲、乙雙方經友好協商，現就甲方委托乙方加工制作、裝配架空乘人裝置及相關設備，達成如下協議：

　　一、委托方式和范圍：

　　甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、采購等相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，并提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。

　　二、實施細則：

　　1、甲方自行采購的原材料、外購件及配套件，需按乙方的車間人員的要求集中堆放，其質量問題由甲方負責，如影響乙方裝配，則應補償有關人工費用。

　　2、乙方提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。

　　3、委托加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的`完成甲方所委托的各項產品的加工制作。現場的所有物料(含原材料、外購件及生產工具等)均由甲方采購，但乙方需根據甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》，以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。

　　4、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

　　5、甲方委托加工的所有產品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細表》為準。

　　6、結算：《委托加工件價格明細表》內所定的產品單價為含稅價，結算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發票，付款方式采用滾動付款，雙方協商付款進度。

　　7、違約責任：按《合同法》規定。

　　三、附則：

　　1、本委托加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。

　　2、未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　3、本協議生效后，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執行。

　　甲方：_________________

　　乙方：___________________

　　日期___________________

　　日期：___________________

加工合同7

　　承攬方：__________________，以下簡稱甲方

　　定作方：__________________，以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺、貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫。塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象。玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供

　　第四條圖紙由乙方于_________年_________月_________日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方。乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款

　　按核定價格單計算款_________元。

　　第六條驗收標準和方法

　　本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由__________________物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　_________年_________月_________日至_________月_________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準。每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元（大寫_________元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限

　　乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價。不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任。經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理。乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的`，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任。在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條其他

　　一、本合同發生糾紛時，雙方協商解決。協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　二、本合同于_________年_________月_________日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_______

　　代表人（簽字）：_______

　　地址：_________________

　　地址：_________________

　　電話：_________________

　　電話：_________________

　　開戶銀行：_____________

　　開戶銀行：_____________

　　帳號：_________________

　　帳號：_________________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

加工合同8

　　甲方：（委托方）_____________________

　　乙方：（承攬方）_____________________

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數量：附加工圖紙_____份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜：

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的.運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的運輸_____及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）

　　3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在_____天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用_____萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付____%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交_____機構解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：_________________蓋章：______________________

　　簽約人：______________職務：_______________電話號碼：_____________________

　　乙方：_________________蓋章：____________________

　　簽約人：______________職務：_________________電話號碼：_____________________

加工合同9

　　委托方：______________

　　簽訂地點：______________

　　承接方：________________

　　日期：_______年_______月_______日

　　依照《_____》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1.1項目(制作)

　　1.2廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

　　1.3發布地點或形式：______________

　　1.4顏色：______________

　　1.5規格或材料：______________

　　1.6刊播次數、起止日期及時間：

　　第二條：費用及支付方法

　　2.1費用

　　本次活動總金額為______________，(大寫圓整)

　　2.2結算方式和期限：

　　____________________________

　　第三條：驗收方式及時間：

　　______________

　　第四條：違約責任

　　4.1委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　4.2承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的.1%償付違約金。

　　4.3其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理。

　　1.向地經濟合同_____機關申請_____;

　　2.向連云港市當地人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自_____年_____月_____日生效至_____年_____月_____日終止。

　　委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

　　單位名稱(蓋章)單位名稱(蓋章)

　　地址：______________地址：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　電話：______________電話：______________

加工合同10

　　定作方：

　　簽訂地點：

　　合同編號：

　　承攬方：有限公司

　　簽訂時間：

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數量、金額、備注：

　　二、定作物的質量標準：

　　承攬方經定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在天內完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質量依據。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統計的'規格進行制作，并在數量全部到齊后,于______年____月____日前交貨，服裝制作完成后由承攬方方負責(送)貨至定作方指定地點(地點)，所需費用由承攬方承擔。

　　四、驗收標準，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內。如有質量問題定作方應在收到定作物后柒天內以書面形式向承攬方提出。

　　五、結算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結算剩余的50%___________元。結算均采用轉賬方式.

　　六、包裝標準、隨貨備品、配件：

　　內用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。

　　七、違約責任：

　　如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質量原因，均有承攬方負責調換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協商解決，協商不成移交人民法院解決。

　　八、其他約定事項：

　　九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

　　十、本合同有效期限：______年____月____日至______年____月____日止。

　　定作方：

　　承攬方：

　　(蓋章)

　　(蓋章)

　　代表人：

　　代表人：

　　電話：

　　電話：

加工合同11

　　甲方(委托方)：

　　乙方(加工承攬方)：

　　身份證號： 聯系電話：

　　雙方本著友好合作、平等互利的原則，經友好協商，特訂立本合同。甲方以本合同為基準，把委托加工單規定的產品委托給乙方生產，乙方接受此委托，并保證將合格產品提供給甲方。

　　第一條、合同期間

　　本合同自雙方簽字蓋章的日期起生效，至 結束。

　　第二條、交貨期和加工費用

　　1、甲方以下《委托訂單》的方式，確定委托加工的數量及加工費，乙方同時確定加工及完成時間。

　　2、加工費用：以雙方協商所確認的《產品報價單》注明的價格為準。

　　第三條、合同內容

　　1、在每次生產前，甲方需開立具體的委托加工訂單，其一般條款由本合同規定，補充條款在訂單中說明，經雙方確認簽字蓋章后生效。

　　2、交貨期、開具增值稅發票的資料以及具體的特定要求等，其經雙方確認簽字蓋章后，與本合同具有同等法律效力。

　　3、產品報價單：由乙方根據加工成本和利潤，提出報價單，經甲方簽字確認。

　　4、甲、乙雙方的委托訂單一經簽署即不可取消，如需變更，要雙方協商一致。乙方必須按規定的時間、數量、質量和要求向甲方供貨。

　　第四條、加工項目具體約定

　　1、甲方委托乙方加工生產的產品為按雙方確定的委托訂單的要求進行交貨。

　　2、甲方負責加工產品的材料、產品生產工藝要求等產品加工所需的一切資料和材料，提供委托加工成品的品質檢驗標準和驗收方法。監督乙方工作人員作業進程、質量抽檢以及提供必要的技術支持。

　　3、乙方應對甲方提供的原材料做加工前驗收，不符合要求的或數量不足的，應立即書面通知甲方，未提出異議即視為甲方提供了符合要求的原材料。

　　4、乙方保證不向任何第三方公開或透露甲方產品與乙方的關聯，保護甲方產品的獨立性，且不得將產品任何相關資料透露或轉予第三方，亦不可授權第三方代為加工。

　　5、乙方所承攬加工的產品，該產品技術所有權、知識產權、技術信息、商業信息、財務信息等所有權均屬甲方所有，乙方負有保密義務，未經甲方書面同意，乙方不得抄襲、修改或復制，不得留存技術資料、復制品，不得自行加工銷售予第三方，亦不得利用甲方產品技術自行進行同類產品研發。不得在以后的工作中使用或以任何方式使第三方知悉。

　　6、乙方在甲方提供的場地進行加工生產，遵守甲方的.制度和要求，服從甲方指定人員的管理和監督，嚴禁攜帶任何文件或物料出廠。

　　第五條、產品質量標準與責任

　　1、乙方應按照約定交付加工好的成品，提前留出一定的檢驗或返工期限，由甲方按雙方確認的品質檢驗標準進行驗收，產品性能質量應與品質檢驗標準相符。凡不能達到檢驗標準的，乙方應無條件返工或重做。

　　2、乙方所交付的成品，材料損耗率為：，超標的部分由乙方負責按原價賠償。

　　3、乙方承諾，加工好的成品保質期為：質保期內由乙方負責維修或者承擔相應的維修費用。

　　4、由于乙方加工生產原因造成產品返工或重做的，費用由乙方承擔。耽誤甲方出廠日期的，按照每天

　　5、若產品不達標屬于甲方提供的材料造成(乙方提出材料異議、甲方堅持使用的除外)，或是由于甲方設計原因，或提供資料有誤，則由甲方支付返工等費用。

　　第六條、 付款方式

　　1、甲、乙雙方的委托加工價格，以雙方簽字確認的《產品報價單》為準。

　　2、付款方式：經甲方驗收合格后，。

　　3、預留報價單總額的5%為質保金，無質量問題的質保期滿后

　　第七條、違約責任

　　1、以上條款甲、乙雙方必須完全遵守，違約者應按照本合同或委托加工訂單約定的條款處罰，未盡之處，雙方另行協商解決。

　　2、違約處罰：違約方應無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯損失。

　　3、乙方違反本合同關于保密條款(如第四條第4、5項)的約定的，應向甲方一次性支付違約金 10 萬元。

　　第八條、其他

　　1、乙方應根據甲方的要求提供相應的資質證件、身份證原件及復印件等相關資料，在合同期內上述證件除身份證原件外應暫時由甲方保管。

　　2、乙方人員在合同有效期內發生的一切事故、責任，均與甲方無關，全部由乙方獨自承擔。

　　3、如果產品涉及專利、版權、商標權以及其他類知識產權，甲方應授予乙方該類知識產權許可。

　　4、本合同未盡事宜，雙方可另行協商，在意見達成一致的基礎上進行補充修改，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　5、本合同以及委托加工單等有關附件在執行期間，如發生爭議，雙方另行協商解決，協商未成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　6、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　(蓋章) (手印)

　　日期： 日期：

加工合同12

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺、貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品品名規格（長、寬、高c）單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　一、材種：柜臺、貨架一律采用___________________________。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構務必嚴密，堅固、表面務必平整光滑，木材無形變、翹曲、撥縫、松榫；塑料面要求平直、整齊、四周不得有翹起、脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正、平直、安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方帶給圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現帶給的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款按核定價格單計算款_________元。

　　第六條驗收標準和方法本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內務必到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由_______物價局帶給檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點________年____月____日至____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，務必在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在_________，由_________收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按_________元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________元（大寫_________元）。甲方不履行合同時，除承擔違約職責外，務必如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內透過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約職責

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的職責；經過修整或調換后，仍不貼合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，到達合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約職責

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的.損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方帶給圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約職責。但甲方應當采取用心措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方職責；在乙方遲延理解或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔職責，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條其他

　　一、本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也能夠直接向人民法院起訴。

　　二、本合同于________年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　三、本合同一式_________份，甲乙雙方各執一份，_________公證處、_________物價局、_________銀行各存一份。

　　甲方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_______

　　________年____月____日

　　乙方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_______

　　________年____月____日

加工合同13

　　甲方：xxx (承攬人)：

　　乙方：xxx (定作人)：

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　______市根據《民法典》和有關規定，經甲、乙雙方友好協商，就乙方委托甲方加工生產##品牌服飾，現達成協議如下：

　　一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。以上訂貨數量與實裁數有10%±，以實際出貨數量為準。訂做物數量與金額：工廠貨號客戶款號面料成分62%棉，10%竹纖維，18%滌綸，10%天絲60%棉，40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數量金額(元)貨期

　　二、服裝款式和制作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定，并經過乙方最終確認的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。

　　三、布料和輔料的提供及確認：經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用，成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供，若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛，概由乙方負責。

　　四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：

　　1、貨物在本合同生效之日起在______年09月18日到______年3月15日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發往乙方指定地點，運費由乙方承擔。

　　2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。

　　五、包裝要求：內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝名稱、數量、貨號。

　　六、 a. b.結算方式和付款方式：按實標數量以現金的方式結算。由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單，乙方以匯款或現金方式結算。付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30 %(即由乙方再付總訂貨額的70 %。

　　七、違約責任

　　因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的.，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。

　　八、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　九、本合同一式二份，各方各執一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效，甲方收到貨款后馬上發貨。

　　甲方：xxx單位名稱(蓋章)

　　單位地址：xxx委托代理人：xxx電話：xxxx日期：

　　乙方：xxxx單位名稱(蓋章)

　　單位地址：xxx委托代理人：xxx電話：xxxx日期：

加工合同14

　　為了能充分發揮雙方企業資源優勢，本著互利雙贏、共同發展的原則，根據《_____》及其他相關法律規定，甲乙雙方就貼牌生產項目達成如下條款：

　　一、雙方交換企業資信材料，且必須真實、有效，否則，由此帶來的損失由違約方承擔，浴室柜貼牌加工合同。

　　1、營業執照（副本）復印件；

　　2、工業生產許可證復印件；

　　3、食品衛生許可證復印件；

　　4、稅務登記證（副本）復印件；

　　5、企業法人年度檢驗情況復印件；

　　6、組織機構代碼證（副本）復印件；

　　7、XXX受理書（注冊證）復印件；

　　8、企業質量管理體系證書復印件；

　　二、協議范圍

　　1、甲方委托乙方貼牌生產_____________________牌系列產品，采用甲方的品牌標識；乙方應確保這些產品是不侵犯任何第三方知識產權和合法權益的合格產品。甲方授權乙方印制的專用件（指含有“甲方產品”_____字樣或其他甲方產品專用的圖案、標識、銘牌、說明書、包裝物等），乙方應妥善保管，決不允許流失給第三方，如發生流失給第三方現象，甲方有權按_____法相關之規定追究乙方的法律責任。

　　2、甲方利用自身的營銷網絡開發市嘗銷售貼牌產品；乙方利用其技術、設備、人力等資源生產制造符合甲方要求并經甲方認可的貼牌產品。

　　3、貼牌產品完全由甲方銷售，乙方不負責銷售，乙方不得將甲方委托生產的貼牌產品轉賣給任何第三方。

　　4、雙方合作期滿后或終止合作后，乙方不得以任何形式再生產或銷售有甲方品牌標識的產品，乙方若違反規定，甲方有權乙方按銷售所得的____倍進行賠償。

　　5、甲方有權派人員監督貼牌產品的原料、生產過程、產品質量等，乙方應予以全力配合與協助。

　　三、產品名稱、型號、價格（RMB）產品名稱（乙方）產品型號（乙方）價格、備注。后續產品價格以乙方報價經甲方確認的價格為準。產品價格應包含內外包裝、標貼等相關包裝費用（不含增值稅發票），具體承擔情況見產品價格表。

　　四、交（提）貨地點、時間及費用

　　1、乙方直接送貨到甲方指定倉庫或雙方協定的交貨點，單價含運費；

　　2、乙方嚴格按訂購計劃單中規定的數量和日期準時交貨；乙方在裝車或交付托運后須在2小時內以電話或傳真的形式通知甲方發貨情況及預計到貨時間、地點，以便甲方及時提貨，合同范本《浴室柜貼牌加工合同范本》。

　　五、產品包裝與防護要求

　　1、產品外包裝、標貼、銘牌等相關包裝材料由甲方提供設計、定制和采購，甲方將包裝材料發給乙方，由乙方代工包裝；

　　2、乙方提供的產品包裝應達到甲方認可的包裝要求，有足夠的強度，以便適應運輸的`要求。

　　六、提出交貨、質量異常及期限交貨數量和時間以訂購計劃單為準；乙方接到訂購計劃單后若有異議，應在接到訂購計劃單24小時內以書面形式通知甲方，否則視為乙方接受甲方訂單；對于不能及時供貨，造成甲方損失的，乙方應當承擔相應的賠償責任。

　　七、價格與結算方式

　　1、產品價格按甲乙雙方確認的價格為準，若價格有變動須經雙協商同意，并確定新的價格及執行日期；

　　2、雙方確定貨款結算方式為：月結30天，例：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日的貨款，甲方在次月月底前結清。

　　八、質量要求

　　2、乙方應保證其所提供的產品各項指標符合甲方的《產品規格書》與《檢驗規范》及其他相關要求，同時應達到雙方所簽的《質量保證協議》的要求；

　　3、乙方應保證其所提供的產品符合相關環保要求；

　　九、品牌管理

　　1、甲方提供的_____（包括包裝設計、圖形、漢字、英文及其組合等）所有權歸甲方所有，乙方只能在甲方授權許可的范圍內使用，不得私自轉讓或擴大其使用范圍；

　　2、雙方合作期滿后，乙方即無權以任何方式使用任何帶有甲方標識的產品。一旦發現，甲方有權要求乙方承擔賠償責任。

　　十、售后服務

　　1、乙方必須嚴格履行《產品質量法》規定的相關義務，對于因乙方質量問題所引起的退貨、換貨，乙方應予以全力支持，與此相關的費用由乙方承擔；產品因非正常使用而損壞所發生的相關費用由甲方負責；

　　2、貼牌產品本身出現重大質量事故的，由乙方承擔由此產生的相關責任和費用，如：訴訟費、_____、責任賠付費及法律責任等。

　　十二、合同的終止與解除

　　1、若乙方未能履行合同所規定的任何條款，并無合理解釋，甲方有權終止合同，未結算的貨款甲方推遲為三個月后給付；

　　2、乙方若提前解除合同，應在甲方未找到替代供應商前繼續供貨，保持甲方的經營銷售正常運行，原則上不超過3個月；

　　3、甲方若提前解除合同，應保證消耗完乙方根據甲方訂單生產的產品，并按合同規定的結款方式結清余款；

　　十三、解決合同糾紛的方式甲乙雙方在履行本合同時發生的一切爭議均應通過雙方友好協商解決，協商不成，則按《_____》，由合同簽約地人民法院訴訟解決。

　　十四、其他約定

　　1、未經甲方書面允許，乙方不得將甲方的資料及合同內容、價格等商業機密任何形式泄漏給任何第三方；

　　2、未經甲方書面同意，乙方不得將甲方已經與乙方訂立采購產品合同或服務這一情況進行廣告宣傳或公之于眾，也不多在廣告中使用甲方或甲方任何客戶的名稱。

　　3、甲方確保“___________”貼牌_____的獨占性與無爭議性，如貼牌_____出現爭議，該爭議引起的法律責任由甲方承擔；

　　4、本合同為總合同，每批訂單執行以雙方確定的《采購計劃單》為準，《采購計劃單》與本合同具有相同的法律效力；

　　5、合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同；本合同如有未盡事宜，經雙方共同協商作出補充，補充規定與合同具有同等效力。

　　十五、合同有效期

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效；合同有效期為年（以合同簽訂日起計算）。

　　甲方：_________乙方：_________

　　單位名稱（章）：_________單位名稱（章）：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　委托代表人：_________委托代表人：_________

　　日期：_________年_________月_________日日期：_________年_________月_________日

加工合同15

　　承攬方： （ 以下簡稱甲方）

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯系方式：

　　定作方： （以下簡稱乙方）

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯系方式：

　　甲乙雙方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期

　　品名

　　規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　總金額（大寫）

　　交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

　　本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量 的，甲方有權根據甲方成本核算變更合同價格條款。

　　甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費；加工所需的毛坯管由甲方提供。

　　二、質量標準及驗收

　　1、甲 方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產，質量標準為甲方的企業標準，同時符合國家質量要求。

　　2、乙 方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議，應于收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　三、包裝要求及費用負擔

　　1、 加工產品由甲方負責包裝，以加工產品不受損壞為標準。

　　2、 甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌，但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，（包括經核準的使用類別符合商標法律法規要求）乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。

　　3、 甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應當向甲方繳納每版 / 次押金費用 5000元， 制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。

　　4、 具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱； 否則制版押金不予退還。

　　四、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求

　　1、加工物交由甲方指定的____________________ （承運人）承運，由甲方代辦相關的托運手續，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產品所有的風險由乙方承擔。

　　2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。

　　3 、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預付款后 日交貨。 委托承運人運輸的，以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。

　　五、預付款要求

　　乙方應于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______ % 預付款，該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

　　六、加工款結算辦法及期限

　　1、甲方完成加工產品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務。

　　2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預付款額時，該要貨清單自動解除，預付款不再退還。

　　七、違約責任

　　1、 乙方的違約責任

　　（１）中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的，應償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。

　　（ 2 ） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部加工款外，每延期一天，還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據第七條扣完保管費為止。

　　（ 3 ）無故拒絕接收定作物的，應賠償甲方因而造成的損失；錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的'，應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。

　　2、 甲方的違約責任

　　（1） 違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的，甲方應照數補交，否則應支付乙方以少交貨物價款百分之

　　的違約金 。

　　（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；

　　（3） 甲方無故提前交付加工產品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權拒收，產生的損失由甲方負責。

　　（4）因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　八、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

　　九、特殊性規定

　　因生產特殊性，乙方允許甲方在供應加工物數量上有±

　　%的浮動時在交付時間上有±＿＿天的浮動。 同時鑒于加工產品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的 每種規格 產品 %的損耗管。

　　十、 本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、雙方需約定的其它事項：

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　（以下無正文）

　　（簽章頁）

　　甲方（蓋章）______________乙方（蓋章）：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：

　　電話： 電話：

　　地址： 地址：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

【加工合同】相關文章：

加工的合同06-22

加工合同07-26

加工的合同07-03

加工的合同11-10

加工合同06-03

生產加工合同09-24

加工合同通用11-05

貿易加工合同11-05

雕塑加工合同11-02

承攬加工合同12-05