品才網>合同范文>模具合同

模具合同

時間：2024-07-19 10:57:52 合同范文我要投稿

模具的購銷合同推薦度：
模具購銷合同推薦度：
模具購銷合同模版推薦度：
模具移交合同推薦度：
模具移交合同推薦度：
相關推薦

【優秀】模具合同15篇

　　在不斷進步的社會中，合同的法律效力與日俱增，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的模具合同，歡迎閱讀與收藏。

【優秀】模具合同15篇

模具合同1

　　保管合同是保管人有償地或無償地為寄存人保管物品，并在約定期限內或應寄存人的請求，返還保管物品的.合同。

　　甲方：電話：

　　乙方：電話：

　　甲乙雙方經過友好協商，達成如下協議：

　　一、甲方現有模具款交給乙方保管并用于生產。

　　序號

　　模具名稱

　　單位

　　數量

　　模具規格

　　模具制作費用

　　二、保管期限：自模具交接之日起，至甲方拿回模具或本協議終止之日止。

　　三、保管細則條款：

　　1、甲方將該模具交給乙方保管期間，乙方只有接到甲方訂單后方可按單生產，交予甲方。乙方不得私自使用該模具生產交予其它客戶，否則，每生產一次罰款壹萬元人民幣。

　　2、該模具所有權歸甲方，乙方未經甲方同意不得將該模具轉讓、轉租、復制交予第三者生產或作為其它任何之使用。如有上述情況一經甲方發現，乙方必須賠償甲方因此而導致的一切損失費用。

　　3、乙方自接管模具之日起，須負責模具的一切免費保管及維護責任。

　　4、該模具如甲方需要，乙方必須無條件的立即把完好無損的模具交與甲方，乙方不得以任何理由扣留(包括多余存貨要求甲方購買)。

　　四、以上兩套模具生產累計滿1萬套，退回模具費。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方交接簽字蓋章后即刻生效。若雙方交接簽字者離職，本協議書仍然有效。

　　甲方(簽章) 乙方(簽章)

　　經辦人：經辦人：

　　日期：xx 年4月 13日日期：200 年月日

模具合同2

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，經雙方友好協商，達成如下協議，望雙方共同遵守。

　　第一條名稱、品種、規格

　　1、產品名稱：B型路沿石鋼模具

　　2、品種規格：根據甲方提供圖紙尺寸制作。

　　第二條交貨時間：

　　以甲方通知的時間為準。

　　第三條交(提)貨方式、地點：

　　乙方送貨至甲方指定地點。

　　第四條運輸、裝卸方式及費用負擔：

　　由乙方負擔。

　　第五條質量標準

　　乙方負責提供樣品，經甲方認可后進行生產。產品技術標準按國家標準、行業標準執行。

　　第六條付款金額、方式及期限

　　1、B型路沿石鋼模具單價，計劃訂購，貨款共計。

　　2、付款方式為電匯支付。

　　3、甲方預交定金。

　　4、貨到經甲方驗收合格后后乙方憑借開具的國家正規發票結算剩余貨款。

　　第七條產品售后服務

　　1、乙方保證所產模具能夠在制作砼模塊的過程中順利脫模并能夠周轉一百八十次以上，否則甲方有權要求乙方退貨或換貨，并且退還甲方定金。

　　2、如果所產模具存在其他質量問題，按照第七條第一款執行。

　　第八條不可抗力

　　甲乙雙方的任何一方由不可抗力的`原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關證明以后，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，并根據情況部分或全部免于承擔違約責任。

　　第九條其他

　　1、其他未盡事宜雙方協商解決。

　　2、本合同經雙方簽字蓋章生效，貨款結清后合同失效。 3、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

模具合同3

　　外發方：_________________，以下簡稱甲方;

　　承攬方：_________________以下簡稱乙方。

　　1.乙方根據甲方的產品2D和3D要求來設計模具，并按客戶確認好的2D結構圖制作以上模具。

　　2.此款模具是日本出口模，要求很高：模具所有外觀面要求光亮平整，線條清晰。加工精細，完全按標準制作。

　　3.乙方保證此款模具完全采用客戶要求的進口鋼材牌號，模胚LKM及配件HASCO標準進行一流工藝制作。

　　4.乙方保證以上鋼材，模胚，配件都是正規正牌來源，鋼材須有正規鋼廠的材質證明及熱處理證明。

　　5.甲方因乙方鋼材及配件的品質問題所造成的模具扣款由乙方全部承擔。

　　6.乙方保證此模具試模的樣品，完全達到客戶的2D產品圖的尺寸公差要求.并每次附有產品全檢報告。

　　7.乙方每次須提供不少于50個試模樣件給甲方.最后一次試模及小批量試產材料由甲方提供。

　　8.乙方保證模具在正常使用情況下的壽命為100萬次。在此生產數量之內模具出現異常(不含人意破環)則由乙方負責維修，一切費用由乙方承當。

　　9.模具開始時間，從簽訂合同日開始計。

　　10.乙方模具逾期，不能按期交付合格樣品時，甲方會處罰每天以該模具總款5%的賠償金，直到甲方收到合格樣品為止，如果逾期時間超過15天乙方所開的`模具還不能達到甲方的品質要求，甲方有權拒支付乙方一切費用并取消以后的合作供應商資格，模具甲方收回處理。

　　11.交貨方法：

　　工廠提貨。

　　12.付款方式：

　　合同簽訂一周內預付40%，試模合格樣板付30%(走模前)，交模并確認后90天內付清30%(走模后)。

　　13.解決合同糾紛的方式：

　　雙方一旦產生爭議，應通過友好協商解決。協商不能達成一致，提交東莞市經濟合同仲裁委員會申請仲裁。

　　14.其它約定事項：

　　本協議一式兩份，雙方各執一份，示盡事宜甲乙雙方協議解決，本協議在雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________________

　　乙方(公章)：___________________

　　法定代表人(簽字)：___________

　　_________年_______月____日

　　__________年__________月____日

模具合同4

　　甲方：　　　　　電話：

　　乙方：　　　　　　　電話：

　　甲乙雙方經過友好協商，達成如下協議：

　　一、甲方現有模具　款交給乙方保管并用于生產。

　　序號

　　模具名稱

　　單位

　　數量

　　模具規格

　　模具制作費用

　　二、保管期限：自模具交接之日起，至甲方拿回模具或本協議終止之日止。

　　三、保管細則條款：

　　1、在甲方將該模具交給乙方的保管期間，乙方只有在接到甲方的`訂單后才能使用該模具進行生產，然后交付給甲方。乙方不得擅自利用該模具生產并交付給其他客戶，否則每次違規生產將被罰款一萬元人民幣。

　　2、該模具的所有權歸甲方所有，乙方未經甲方同意不得將該模具轉讓、轉租、復制或提供給第三方進行生產或任何其他用途。如甲方發現乙方有上述行為，乙方必須賠償甲方因此導致的一切損失和費用。

　　3、乙方自接管模具之日起，須負責模具的一切免費保管及維護責任。

　　4、甲乙雙方約定，當甲方有需要時，乙方應立即無條件地將完好無損的模具交付給甲方。乙方不得以任何理由扣留模具，包括要求甲方購買多余存貨等。

　　四、以上兩套模具生產累計滿1萬套，退回模具費。

　　五、本合同一式兩份，甲乙雙方各保留一份。雙方簽署蓋章后即生效。即使簽署人離職，合同仍然有效。

　　甲方(簽章)　　　　　　乙方(簽章)

　　經辦人：　　　　經辦人：

　　日期：年月日日期：年月日

模具合同5

　　合同編號：_________

　　經買賣雙方友好協商，買方委托賣方加工生產________模具共____________套。雙方達成如下加工協議：_________

　　模具基本情況：_________

　　交貨周期：______________

　　以上各套模具使用材質：______(以上模具用料由賣方提供)。

　　一、雙方的權利及責任：

　　買方責任及權利如下：

　　1.買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。

　　2.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，賣方應征詢買方意見，由買方確認。

　　3.賣方完成模具的設計和制造后，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。

　　本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。賣方權利及責任如下：

　　1.賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，賣方負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。

　　2.賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模，送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)。

　　3.模具由買方認證合格后，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。

　　4.對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。

　　二、技術條款：

　　1.模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;

　　2.在雙方協商無異議之后，買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方，并派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1;3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求

　　4.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的.交貨要求：

　　日產能：___________

　　月產能：_________

　　5.賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。

　　6.未經買方允許，嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。

　　三、商務條款：

　　1.模具價格：

　　1.1經雙方協商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。

　　1.2模具合同總金額(含______________%增值稅)rmb______。

　　1.3模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：

　　1.3.1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

　　1.3.2賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;

　　1.3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;

　　1.3.4賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;

　　1.3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

　　1.4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因，因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模，買方不承擔任何責任.

　　1.5由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。

　　2.開模進度：

　　2.1賣方在收到買方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段，開模周期為________天

　　2.2由于買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。

　　2.3如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求重新開模。

　　3.付款方式：乙方同意甲方按如下方式付款。

　　3.1單獨結算的方式：月結，開票后60天，開______%增值稅發票.

　　3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_______________元整(人民幣_____________元整)，合同簽訂之日起的七個工作日內買方支付模具總金額的___________%，模具經過買方驗收后買方七個工作日內支付__________%模具費，剩余__________%模具費在產品量產5000套后進行支付。買方支付模具費的同時賣方應該同時提供對應金額的_________%增值稅發票。

　　4.產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。

　　四、產品品質保證

　　賣方在完成模具后，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。

　　五、模具所有權

　　1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產，由賣方負責保管，未經買方同意，賣方不得將此模具提供給第三者生產，否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.

　　2.買方付清模具款后，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給買方。

　　3.模具轉移過程中，如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。

　　六、模具維護

　　1.賣方保證模具使用壽命40萬次，并在此期間內由賣方負責保養維修，如模具在使用壽命內不能使用，賣方應負責更換或重新開模，并承擔相應的費用.

　　2.賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據，買方可以隨時間登記，無需通知。賣方每三個月應將登記記錄復印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務，無需買方另行提出要求。

　　六、知識產權

　　1.本合同所涉及的產品造型及買方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為買方所擁有，未經買方許可，賣方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產生的一切損失由賣方負責;買方僅同意賣方基于本合同項下的目的使用買方所提供的一切資料和信息，

　　2.賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的，否則買方有權追究賣方相應的責任;未經買方書面許可，賣方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。

　　3.未經買方許可，嚴禁賣方使用本模具向除買方或買方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由賣方負責;

　　七、違約責任

　　1.如果賣方方未能按2.1中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由賣方承擔違約責任。每延誤一天，賣方須付給買方本合同總金額的______%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。

　　2.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署<<生產用原材料>>進行約定。

　　3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求，使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者買方被迫因此取消此項目，從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。

　　4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生后24小時內以)書面形式通知買方，并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，買方有權取消本合同。

　　5.其它未盡事宜：按《民法典》執行。

　　八、糾紛解決

　　對于實施本合同而發生的任何爭議，雙方首先通過友好協商解決，如在30天內協商不成，任何一方均可將爭議提交深圳市法院處理.

　　本合同雙方須嚴格執行，如一方因故不能履行合同，必須提前兩周征得對方同意，方可終止本合同。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

模具合同6

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　甲方委托乙方制作模具及樣件，經雙方平等協商后確定如下責任和義務。

　　1、甲方負責提供實物樣件及圖紙、驗收標準、模具制作要求。

　　2、乙方負責按照甲方規定的模具質量及要求制作，并及時向甲方匯報模具制作進度。

　　3、乙方負責甲方提供圖紙及實樣的保密，并在模具交付時將實樣返回甲方

　　4、模具制出的零件質量需達到實樣外觀尺寸、結構合理、強度要求，無毛刺等其它不良，模具等級按照甲方制定的.內部標準。

　　5、

　　①、模具制作要求以人性化、安全為基礎，模具在調試、正常生產情況下不得出現掉落或斷裂等嚴重危害生產安全的情況，此類情況造成的損失由乙方負全責；

　　②、試模前按要求完成模腳刻字、鑲塊刻字。

　　③、模具制作完成后，由乙方負責全部試模費用，直至模具與產品驗證合格。試模材料由甲方提供(跟生產用料一致)

　　6、模具驗收后如果甲方由于各種原因需修改模具，費用另外報價，相關修改模具費用雙方進行協商，以書面形式達成一致。

　　7、模具費由甲方承擔，產權由甲方所有，合同生效后模具費先預付50%，余款待模具小批量試產后付30%，尾款20%在模具移加工合同模板交給甲方后三個月內結清。(如果模具無訂單試產則在樣品合格后三個月內付40%，尾款10%在五個月內結清)

　　8、開模周期為收到預付款后天(第一次交付符合功能裝配的樣件)

　　9、首次試模樣品按合同推遲超過二天罰款1%/天、超過十天罰款3%/天；合格樣按合同規定時間推遲超出二天罰款2%/天、超過10天罰款5%/天。

　　10、模具正式移交時乙方同時需提供全套模具圖紙(包括2D圖紙與3D圖紙，以電子稿形式發送)，給甲方。

　　11、若模具壽命不足合同規定壽命，乙方無償提供維修配件，以使模具達到設計壽命要求。

　　12、在生產過程中存在連續修模或者無法解決問題的甲方可追回乙方不超過模具價格40%的模具費用。

　　13、甲方技術部工程人員就模具的制造進程和具體的配合，有權對乙方項目負責人和工程師進行協商，乙方就甲方技術人員提出合理的要求(如時間進度)應積極配合，不得推諉和拖延，有困難雙方協商解決。

　　14、解決合同糾紛的方式：未盡事宜雙方協商解決，協商不成由合同履行地法院解決，本合同履行地為浙江省寧海縣。此協議一式貳份，甲乙雙方各執一份，并自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為二年。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　甲方蓋章：

　　乙方蓋章：

　　日期：____年____月____日

模具合同7

　　甲方：有限公司

　　乙方：有限公司

　　甲乙雙方本著互惠互利的發展原則，在平等自愿的基礎上，為建立起長期友好的合作關系，特簽訂本合同，本合同為基本合同，僅對雙方商定的基本條款進行約定，本合同從雙方發生業務關系起至在雙方保持業務期間，持續有效。本合同簽訂之前，雙方已經簽訂的相關合同、協議等與本合同相抵觸的或未涉及到的條款均以本合同為準，合同的變更、解釋需要采取書面的形式，在雙方的業務往來中，經雙方共同確認之后，與本合同履行相關的協議、合同、傳真、訂單、圖表、信函等可以作為本合同有效附件，對雙方具有約束力。

　　一、供貨規定

　　1.1雙方簽署本開口合同后，乙方在合同有效內無條件接受甲方供需計劃，參照供需計劃安排生產，制定相應交付風險防范措施并確保100%按期交付。

　　1.2供貨計劃的提出到交付過程相關規定詳見《供貨計劃》。

　　1.3由甲方按交付期提前提貨。

　　二、質量要求

　　詳見雙方另立的《質量保證協議》。

　　三、工裝（含模具、檢具、夾具等）要求

　　3.1外委產品如需甲方提供模具、檢具、夾具（以下統稱“工裝”）的，乙方需簽訂《外委產品的工裝使用協議》，并到甲方工裝、質量部門辦理相關手續。詳見附件。

　　3.2外委產品中無需男方提供“工裝”的，乙方不必簽訂此協議。

　　3.3甲方提供的模具需由乙方支付保證金200萬元。

　　四、產品材料提供及使用要求

　　4.1屬買賣制外委產品

　　4.1.1定義：屬買賣制外委產品是指：

　　A、工裝、原材料或半成品需由甲方提供，且乙方需到甲方處按指定價格購買材料或半成品，制造完畢后，由乙方按合同價銷售給甲方的外委產品。

　　B、甲方僅提供工裝，乙方負責生產制造（含原材料采購），制造完畢后，乙方按合同價銷售給甲方的外委產品。

　　C、甲方因無工藝設備或技術，需長期外委但產品路線屬于甲方的產品，如，桿件、厚板料沖壓等產品。

　　4.1.2外委產品的材料原則上由甲方提供，如屬此規定的，其外委產品的原材料由乙方到甲方處購買。并承諾在甲方所購買的原材料必須用于生產甲方所外委的產品，不得挪作其他用。其原材料買賣價格按《外委產品價格合同》中核算的價格結算。乙方生產中產生的工藝廢料原則上由乙方自行處理，其廢料價格及價值由雙方約定并在《外委產品價格合同》中抵扣生產成本，其抵扣額由甲乙雙方根據《武鋼外購廢鋼價格表》提供的廢料季度價格為基準進行協商，然后按月結算。

　　4.1.3外委產品的材料甲方規定由乙方自行采購的，其供貨的產品的原材料由乙方按甲方提供的產品定義材料自行采購合格材料，生產中不得擅自更換材料，否則，需按PPAP流程，重新提供文件。待文件確認后，方可更換。

　　4.1.4材料付款由乙方支付后提貨。

　　4.2屬非買賣制外委產品

　　4.2.1定義：屬非買賣制外委產品是指：

　　A、甲方因設備或工裝或物流等原因，臨時提出的某工序進行外委，下一道工序仍需回到甲方繼續加工的成

　　品，如剪切；部分機加、沖壓、焊接、粘接等工序的外委產品（特殊情況除外）。

　　4.2.2甲方因設備或工裝問題，臨時提出的某一工序外委的沖焊半成品，其材料或半成品由甲方提供，乙方負責加工。乙方加工制造完畢后的成品直接返回到甲方指定地點。如有工序廢料，則由乙方負責返回或按時價處理并抵扣其加工費用。

　　4.3乙方必須合同有關規定（4.1.2、4.1.3條款）進行采購材料，如有違反，則甲方有權對乙方按材料價值部分的10倍進行罰款，直至取消供應商資格。

　　五、定價與結算

　　5.1同一產品雙方以《外委產品價格合同》形式確定價格且在約定有效其內作為結算價格，約定有效期內雙方有變更要求的，再行談判，重簽《外委產品價格合同》，原價格合同自動失效。價格有效期內甲方若發現乙方的合同貨物的價格高于國內市場價格或目標票價，或甲方應市場要求需下調配套件價格時，甲方可要求乙方且乙方有義務同步下降合同貨物的價格。

　　5.2乙方應向甲方提供合同貨物的成本分析清單，以顯示貨物的成本構成，供甲方參考。乙方保證提供給甲方的產品價格是同期國內最低價，否則一經甲方發現，乙方除返還已供產品的差價外，還應支付違約金（已供貨價值的30%）。

　　5.3“工裝”由甲方提供，所有權在甲方。其運輸費原則上由乙方負責。

　　5.4勞務加工費用按甲、乙雙方商定的產品價格結算（產品價格合同附后）。在此合同框架內，甲乙雙方可以以加蓋雙方合同專用章的零件加工明細表來規定加工零件的品種、數量、價格等，零件加工明細表是本合同的組成部分。

　　5.5加工費按月結算，乙方持甲方簽收的產品入庫驗收單到甲方財務部按合同規定結算。發票必須在當月20日以前送甲方財務掛賬。

　　5.6甲方在入庫驗收手續辦理完畢且乙方已提交相關發票之日起的第四個月上旬（105天）后付款。但如甲乙雙方未簽訂供貨合同，甲方有權不予支付貨款。

　　六、保密及產品條款

　　6.1乙方對甲方提供的技術資料、樣件、圖紙及其他相關供貨（價格、數量等）與質量信息有保密的義務。乙方按照甲方提供要求及技術資料、圖紙所產品的配件，只能供甲方使用。乙方不能將配件或產品提供給其他任何第三方使用，乙方應以書面形式要求其職工及相關協作廠承擔相應保密義務。

　　6.2如有泄密情況發生，一經查實，甲方可單方面終止合同并有權就乙方泄露造成的實際損失要求乙方賠償，并可追究乙方的法律責任。

　　6.3甲方的公司標識經甲方授權只可用于供應給甲方的合同貨物，合同解除后，授權自動失效，乙方不得繼續使用，否則追究乙方的法律責任。

　　6.4本條之上述任何條款，在雙方合作期間及合作終止后5年內有效。

　　七、質量保證及環境保證體系

　　7.1乙方應按照甲方建議及要求，建立有效的質量保證體系，作為全面履行的一部分，質量保證體系包括使用可行的質量控制、檢測手段和記錄，以保證為甲方人急偎親匠產品是合格的`，甲方此進行檢查考核。對于檢查與考核不合格的，甲方有權拒絕接受乙方的供貨，直至乙方完全整改，達到甲方的要求為止；若整改連續2次不達標，甲方有權立即解除本合同而無需對乙方的經濟損失做出任何賠償。

　　7.2乙方提供產品、服務、活動應符合國家有關環保法律及甲方制定的環境方針，本著預防為主、持續改進的思想，努力使用環境得以改善。對已通過ISO14001環境體系認證的供應商，甲方將予以優先考慮，甲方有權不定期的對乙方的環境進行現場評價。

　　八、解除合同

　　8.1甲方在經營困難時，可與乙方隨時解除合同。

　　8.2乙方在每批供貨產品的不合格率達到當批供貨量的1%時，甲方有權解除合同。

　　8.3乙方無特殊原因不能按照訂單供貨，甲方有權解除合同。

　　8.4乙方報價明顯高于市場實際價格的，甲方有權解除合同，而不承擔任何責任。

　　8.5若甲方要解除合同，應在解除合同前壹個月書面通知乙方，經協商同意后，以書面形式解除合同，乙方應歸還甲方的技術信息資料及其他財產。

　　8.6乙方未通過甲方組織的年度供應商體系審核（參照TS16949:20xx）時，甲方有權解除合同。

　　8.7乙方同意：甲方經提前三日通知乙方之后，可以立即解除本合同而無需承擔任何違約責任。

　　8.8乙方從事不正當交易行為，甲方有權解除合同。

　　8.9如乙方違反有關法律規定或合同約定，甲方有權變更或解除合同，乙方應賠償因此而給甲方造成的損失。

　　九、廉政條款

　　乙方同意：乙方不得為供貨份額、價格、結算等事項對甲方有關工作人員請客、送社或暗中給予回扣、傭金、有價證券、實物或其它形式的好處，否則不論數額大小，甲方有權立即解除合同并要求乙方承擔違約責任，違約金為按乙方當年已供貨額（含當年已結算及未結算部分）的10-30%。對于此項違約金，甲方可以從甲方應向乙方支付的貨款中直接扣除。

　　十、違約條款

　　10.1乙方嚴格按照甲方供需合同供貨，如因此造成甲方工廠的停產或欠產，應承擔全面賠償責任。

　　10.2乙方違反本合同約定擅自解除合同的，應承擔全面賠償責任。

　　10.3如甲方無正當理由逾期付款，乙方有權要求甲方按當時有效的中國人民銀行的延期付款規定賠償乙方損失。

　　十一、合同爭議

　　由本合同引起的或者與之有關的爭議均應由合同雙方友好協商解決。經協商未能解決的，應當向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　十二、其它條款

　　12.1甲方工作人員以甲方名義與乙方簽訂合同時，除非甲方書面進行有關的授權并在合同上加蓋合同專用章或單位公章，否則這些合同對甲方無任何約束力。乙方由此發生的損失與甲方無關，乙方不得據此向甲方索賠。 12.2對于本協議項下乙方應向甲方支付的任何一項違約金，甲方均可在應付乙方的貨款中直接扣除。

　　12.3乙方若出現不能按本傾情供需合同和口頭要貨要求正常交貨；或者出現設備、工裝、質量事故及其他原因造成本公司產品停產時，必須及時將《外委單位重要信息報告單》以傳真形式發到甲方，因信息延誤而造成的損失由乙方負責。另外，甲方每季度對乙方的交付、供貨產品質量等業績進行綜合評分，并根據乙方評分業績情況，甲方每季度或半年對乙方供貨額進行調整。

　　12.4乙方供貨后，乙方同意將正常供貨3個月貨款作為履約保證金。當乙方貨款不足以支付違約金、賠償金時，不足部分用履約保證金進行充抵。履約保證金不足時，從后續貨款中優先補足。本合同因任何原因終止或解除時，履約保證金將用于支付乙方因質量問題或其他任何原因而應承擔的違約或賠償責任。對于履約保證金的剩余部分，甲方將在本合同終止或解除18個月后退還乙方。

　　12.5本合同為年度合同，一式四份，自雙方授權代表簽名并加蓋雙方單位公章或合同專用章后有效，有效期為當年度1月1日是起至12月31日止。

　　十三、合同附件及附表

　　附件一：<供貨協議>

　　附件二：<質量保證協議>

　　附件三：外委產品

　　的工裝使用協議

　　附件四：技術協議

　　附件五：外委產品價格合同

　　甲方：有限公司乙方：有限公司

　　法定委托人：法定委托人：日期：日期：

模具合同8

　　甲方：___________建材工業有限公司

　　乙方：_________________

　　甲方于____年____月____日委托乙方代為加工________并同時將對應的固定資產編碼為____的____一付（實物圖片如附）交乙方使用保管，雙方經協商就模具的使用保管事宜，達成如下協議：

　　一、乙方必須按照事先與甲方的約定安裝模具，組織生產。乙方不可以利用甲方的模具為其他廠商生產，更不允許抄襲模仿甲方的模具進行另外的發包開模，否則甲方將追究乙方的法律責任。

　　二、乙方負責模具的保養和一般異常處理，設立有關帳目，并設置專用地擺放，派專人進行保管，如因管理不善造成丟失，由乙方全部賠償。

　　三、乙方無法處理的異常如尺寸修改，結構變更等，則應及時聯系甲方相關單位進行處理。如私自拆修模具造成的.毀損，由乙方負責折價賠償。

　　四、甲方根據作業需求可以隨時收回模具，乙方應無條件于接到甲方通知后24小時內送回模具。

　　五、甲乙雙方在模具的交接過程中，需以書面的形式交接并登記明細資料，對模具出廠后造成的損壞，無保養等異常時，甲方有權直接從支付給乙方的貨款中扣除相應的款項作為賠償（賠償額度為模具總價20%—80%）。

　　甲方：________________（蓋章）乙方：________________（蓋章）

　　負責人簽名：_________________負責人簽名：_________________

　　______年______月______日______年______月______日

模具合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　經友好協商和在公正、平等的原則基礎上，雙方約定如下：

　　一、保管內容。

　　本合同所含模具的型號、數量及明細如下：

　　二、保管約定。

　　1、現甲方提供完整的塑膠生產模具,乙方將根據甲方的訂單要求加工產品給甲方,其產品數量、質量、價格等不在本合同范圍內。

　　2、本合同所涉及到的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權，均歸甲方所有。如損壞、遺棄、丟失等乙方將無條件照價賠償。并向甲方報告上月的維護情況和當前模具狀況。

　　3、乙方應承諾不對甲方所提供的`模具,未經甲方書面同意,隨意取消模具所帶的任何標志和標記,并做好生產檔案記錄,以備查詢。

　　4、在生產時,乙方應當對所保管的甲方模具進行出樣檢驗,確定是否符合甲方的訂單產品要求,在接到甲方的書面確認后,方可實施量單生產。否則,所造成的一切損失由乙方承擔。

　　5、甲方擁有對模具的處置權。甲方可隨時取回,乙方不得以任何理由扣留,否則,甲方有權自要求模具取回之日起,每延誤一天將按模具總費用的25%進行罰款,由甲方付給乙方的貨款中扣除,如貨款不夠抵扣時,將另行賠償。

　　6、模具在生產過程中，除正常磨損外,如乙方因組裝不當、銹蝕或者包裝等其他原因，造成模具的損壞，由此產生的直接損失和間接損失一律歸乙方承擔。

　　三、保密責任。

　　未經甲方書面同意，乙方不得將甲方所提供的圖紙及技術資料以口頭、書面、出示、借用等方式轉泄露給第三方,如有發生信息泄露,甲方有權追究其法律責任。四，其他約定1,本協議受中華人民共和國的法律、法規管轄,并應依照中華人民共和國的法律、法規解釋。

　　1、除非雙方同意通過書面形式,否則對本協議的任何修正均屬無效。

　　2、本協議一式兩份(甲、乙雙方各持一份),均具有同等的法律效力。

　　3、本協議在雙方簽定之日起立即生效。

　　4、凡涉及到本協議或因本協議而發生的所有爭執,都應通過友好協商解決,如在書面協商的要求發出超過30天內不能夠解決,則爭執交由該協議簽約地有管轄權的人民法院進行裁決。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

模具合同10

　　甲方：________

　　聯系人：________________

　　合同編號：________________

　　乙方：________________

　　聯系人：________________

　　簽訂地點：________________

　　簽訂日期：________________

　　甲、乙雙方依據《民法典》規定，經雙方友好協商，達成共識。

　　一、保管內容：

　　二、保管約定：

　　1.現甲方將完整的模具生產設備交付給乙方保管，乙方將根據甲方的訂單要求加工產品并供應給甲方。本合同僅約定模具設備的交付及保管事宜，產品的數量、質量、價格等不在本合同范圍內，并根據雙方協商決定。

　　2.本合同所涉及的所有模具和夾治具，以及其組裝圖和零件圖（包括2D和3D），所有權歸甲方獨占。若發生任何損壞、遺棄、丟失等情況，乙方應無條件按實際價值進行賠償。

　　3.未經甲方書面同意,乙方不得為自己或他人復制或仿制該系列模具、不得將所保管的甲方模具給自己或第三方使用.否則,甲方有權要求乙方賠償其因生產、轉售所產生的總值之十倍的違約金。

　　4.乙方在接收甲方模具的時候需要指定專人對模具進行驗收，有義務對模具進行組裝、防銹、和包裝等安全性處理，做好記錄存放到指定的地點。并定期以書面形式向甲方報告上月的維護情況和當前模具狀況。

　　5.在模具的生產過程中，除了正常磨損外，如果乙方由于不正確的組裝、銹蝕或包裝等其他原因導致模具損壞，那么乙方將承擔由此產生的直接損失和間接損失。

　　6.乙方應承諾不對甲方所提供的模具,未經甲方書面同意,隨意取消模具所帶的任何標志和標記,并做好生產檔案記錄,以備查詢。

　　在生產時,甲方委托乙方保管模具，并要求乙方進行樣品檢驗，確認是否符合訂單產品要求。只有在甲方書面確認后，乙方方可進行量產。否則，乙方需承擔由此造成的全部損失。

　　甲方享有對模具的處置權，可以隨時要求歸還。乙方不得以任何理由扣留模具，否則甲方有權從要求歸還之日起，每延誤一天按照模具總費用的25%進行罰款，并由甲方從支付給乙方的`貨款中扣除。如果貨款不足以抵扣罰款金額，則甲方將另行進行賠償。

　　三、保密責任：

　　未經甲方書面同意，乙方不得將甲方提供的圖紙和技術資料以任何方式泄露給第三方，包括口頭、書面、出示或借用等方式。如果發生信息泄露，甲方有權追究乙方的法律責任。

　　四、其他約定：

　　1.本協議適用于中國法律，并根據中國法律解釋。

　　2.除非雙方同意通過書面形式,否則對本協議的任何修正均屬無效。

　　3.本協議一式兩份(甲、乙雙方各持一份),均具有同等的法律效力。

　　4.本協議在雙方簽定之日起立即生效。

　　5.任何涉及本協議或由本協議引起的爭議應通過友好協商解決。如果雙方在書面協商發出后的30天內未能解決爭議，該爭議應提交有管轄權的簽約地法院進行裁決。

　　甲方：______市__________模工程有限公司乙方：____________

　　委托代理人：____________ 委托代理人：____________

　　法人：____________ 法人：____________

　　甲方蓋章：____________ 乙方蓋章：____________

　　電話：____________ 電話：____________

　　傳真：____________ 傳真：____________

　　地址：____________ 地址：____________

模具合同11

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　就甲方向乙方■定購□修改模具，經雙方平等協商，本著互利互惠的原則，同意按照下列條款簽訂本合同：

　　二、技術資料、圖面的提供

　　1、乙方若沒有按時收到技術資料及圖紙，或發現甲方提供的圖紙及技術要求不合理，應當及時通知甲方。

　　2、乙方應自合同簽訂之日起日內向甲方模具進度開發計劃表交甲方審定，甲方收到草圖應在內回復，視逾期認可，此認可不作為免除乙方模具出現質量問題的責任依據。本條款的執行不影響合格樣品送樣時間的約定。

　　3、所有的技術資料、圖低均為甲方所有，乙方負有保密義務。在合同期內，乙方享有使用權，合同終止時，所有的技術資料、圖紙必須歸還甲方，乙方不得留存技術資料、圖紙的復制品，不得繼續使用，也不得提供給第三方使用。

　　三、開模時間：____________天（含法定節假日）

　　T1試模日期：__________

　　T2試模日期：__________

　　完成日期：______月______日（在無設計變更、修改狀況下，需提供合格樣品），樣品合格后請提供模具相關配件圖面（固定針、頂竿等）

　　四、付款方式

　　1、付款日期：在______月內付清。

　　2、本合同在雙方未確認之前有效期為__________天，如確認后請簽字蓋章回傳。

　　3、本合同雙方提出設計變更、修改，變更費用雙方另議協議。

　　五、模具的驗收

　　1、標準：以甲方提供產品圖面或樣品驗收。

　　2、驗收：模具由乙方自行試模后，向甲方交付T1試模成品（模次產品）后，開始進行驗收程序，若T1試樣不合格，允許重新調整后，乙方進行T2試樣，若T2試樣不合格，將扣除模具款的%整后進行T3試樣，如再不合格甲方有權要求重新開模或終止合約，甲方造成的一切損失由乙方承擔。樣品驗收合格后，模具由乙方進入小批量生產，判定模具在壓鑄過程中的成品合格率狀況，應符合甲方產品質量要求后，由甲方開立模具驗收完成之文件予乙方，該模具之驗收始完成。

　　3、若乙方在安排在甲方處試模，甲方則按以下標準向乙方收取費用：____________________________________________________________

　　六、模具的質量

　　經雙方約定，乙方交付給甲方使用的模具質量上就當符合以下要求：

　　1、模具的技術條件：如附件《成品圖》，并會同成型廠商協議決定。

　　2、模具的模仁材料要求：

　　3、冷卻裝置：澆口套■點式冷卻■循環冷卻■

　　4、符合模具的使用壽命要求，如在使用壽命期內出現模具問題，乙方無條件為甲方修復模具，

　　七、違約責任

　　經雙方約定，雙方應嚴格遵守以下責任條款：

　　1、甲方允許乙方有兩次規定的試模時間，如在規定時間內沒有完成，延期一天每付違約金為模具費用的__________。乙方應在模具完成日期前交付使用，延期后造成的.損失應由乙方退賠甲方支付的模具費用。

　　2、如無異議，甲方應嚴格遵守付款方式。

　　3、由于乙方對模具維護不當，或修改、重新開模未經甲方確認，影響甲方生產，乙方應承擔賠償責任。

　　4、乙方違反本合同第二條第3款的規定，應賠償甲方知識產權及其它相關的全部損失（應至少不低于模具款費金額的__________倍）。

　　5、甲方未按約定日期支付乙方模具費用（末期支付前，乙方應提供提供全額模具費發票，否則支付中止），每逾期一天，按中國人民銀行當日活期存款利率__________支付利息。

　　6、甲方在開模中途或開模完成以后提出修改圖紙造成乙方損失的，經雙方協商確定損失金額由甲方予以補償。

　　7、甲方無正當理由解除合同的，應支付乙方全部模具費用。乙方提出來解除合同的，應首先履行本合同的相關條款并賠償甲方全部損失。

　　八、模具管理

　　1、乙方有責任對模具進行維護、保持完好，如需修改或重新開模具必須事先通知甲方，經甲方確認，費用由乙方承擔。

　　2、模具的所有權歸甲方。甲方享有對模具的獨占性，乙方只能把模具用于為甲方生產產品，不得將產品或模具提供給任何其它第三方。

　　九、未經雙方事先達成書面一致，本合同任何條款不得被變更。

　　十、本合同一式______份，雙方各執______份，簽字蓋章后方可生效。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

模具合同12

　　甲方：**電子（集團）有限公司合同編號：乙方：簽訂地點：

　　簽訂日期：

　　甲、乙雙方依據《合同法》規定，經雙方友好協商，達成共識，并于20xx年6月1日就甲方的插頭、SR線卡、尾套等模具共計十付模具開模一事達成如下協議：一、制作項目、數量、金額：

　　二、圖紙及技術資料的提供：

　　1、乙方按照甲方要求負責模具設計，計算模具日產能力，并需得到甲方確認方可制作；

　　2、模具設計所需圖紙資料由甲方提供給乙方使用，須經甲方確認后方可使用；

　　3、甲方向乙方提供以上產品的圖紙及技術要求和實物樣品，乙方根據甲方所提供的圖紙及技術要求和實物樣品，而進行模具設計與制作，并加工出樣品供甲方確認、驗收；驗收標準以甲方提供的圖紙及技術要求和實物樣品為準。

　　三、技術要求以及質量要求：

　　1、模具必須按甲方提供的圖紙及要求制造，保證模具啤出符合技術要求和RoHS環保要求的制件；

　　2、模具必須符合甲方在向乙方提供的技術資料中明示的技術要求以及質量要求；

　　3、乙方制作的模具應保證_100_萬啤次以上的使用壽命。

　　四、制造工期：

　　1、模具的制作期為21天（第一次交符合功能裝配的.樣件），即于20xx年6月22日前提供全部首樣；

　　2、首樣交付后，甲方未提出改模，乙方于7天內（即于 20xx年6 月 30 日前）向甲方交付合格樣品，作為今后甲方驗貨依據；

　　五、模具制作費用的支付：

　　1、簽訂合同五日內，甲方將模具金額的50%元付至乙方賬戶，作為合同定金；

　　2、樣品驗收合格后，乙方開具4%的增值稅票到甲方后，一個星期內將模具金額的50%付清。

　　六、加工條款：

　　1、乙方向甲方提供合格產品時，應有良好的包裝以免在運輸途中造成各種損壞，若有損壞應由乙方無條件給予調換；

　　2、若甲方單個產品訂單累計達到萬只，乙方應向甲方返還甲方承擔的單個產品模具費用（扣除4%的稅款），返還方式為沖抵貨款；若單個產品累計訂單量未達到約定數量而甲方無故提出終止本合同的，乙方不退還模具費；

　　3、在乙方返還模具款后，甲方不得無故提走模具另尋供應商；

　　4、每次采購時，雙方簽訂單獨的《訂貨合同》，具體條款以《訂貨合同》條款為準；

　　5、合同一經簽定，乙方根據甲方訂單數量生產。

　　七、商業保密承諾：

　　1、本合同規定之模具所有權及知識產權為甲方專有；

　　2、甲方向乙方提供的以上產品圖紙資料，未經甲方允許，乙方不得以任何理由、任何方式傳遞給任何第三方；

　　3、乙方未經甲方書面許可，不得隨意復制為甲方加工的模具；更不得用該模具為除甲方之外的第三方提供制件；

　　4、若乙方違反上述1、2、3款的任意一款，乙方均需向甲方支付人民幣伍萬元的違約金，同時甲方收回全部模具取消乙方的供貨資格（如非乙方泄露信息的，乙方不承擔違約責任）。

　　八、模具的保管

　　1、模具試產合格后，模具由乙方保管，具體條款見附件1《模具保管協議書》，協議書與本合同具有同等的法律約束力；

　　九、違約責任：

　　1、甲方如不按合同規定付款，須向乙方支付未付款部分的同期國有商業銀行貸款利息，其他情況的違約責

　　任按《中華人民共和國合同法》規定執行；

　　2、乙方非因甲方原因所制作的模具不符合合同要求，乙方應予以修理或重作，其費用由乙方承擔；

　　3、甲方在合同執行中無正當理由退貨的，乙方不返還定金；

　　4、如乙方不能按期向甲方交付首樣，在所拖延時間內，則需每推遲一天向甲方支付模具款的3%作為違約

　　金；由于甲方圖紙更改或尺寸不準造成工期延遲，乙方不承擔違約金，若甲方有尺寸重大改動，甲方應另支付乙方改模費用；

　　5、若由于甲方的原因致使乙方不能按期向甲方交付合格樣品的，乙方不承擔相應的違約責任；

　　6、如甲方在合同規定的驗收期限內，未進行驗收或驗收后未在規定期限內提出異議的，視為默認本批次產品質量符合合同規定。

　　7、經甲、乙雙方友好協商同意，延期交貨、退貨、延期支付資金且無須罰款者可不受上述1、3、4、5款約束。

　　十、其它約定：

　　1、本合同發生糾紛，雙方協商不能解決的，提交原告方所在地人民法院裁決；

　　2、本合同未規定事宜均按《合同法》及相關法規處理；

　　3、乙方在模具設計完成時，及時通知甲方進行模具確認，甲方須在3天內審核完畢并書面確認；

　　4、本合同條款的任何改動，均須由合同簽署雙方簽署合同修改書或合同補充協議，該合同修改或補充被視

　　為本合同的組成部分，具有與本合同同等法律效力。

　　十一、適用法律：

　　1、甲、乙雙方所訂立的合同應按照中華人民共和國的法律進行解釋。

　　十二、合同生效：

　　1、本合同經甲、乙雙方委托代理人簽字并加蓋本單位公章后，即日生效；

　　2、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方：**電子（集團）有限公司乙方：

　　委托代理人：法人：委托代理人：法人：開戶銀行：開戶銀行：帳號：帳號：電話：電話：地址：地址：

模具合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　雙方就__________________________模具的設計、制造和有關技術服務，經友好協商，簽訂本合同。

　　1、定義

　　1.1模具：本合同所稱模具是指X項目使用模具。

　　1.2技術資料：本合同所稱技術資料是指甲方向乙方提供的技術文件(包括但不限于設計圖紙、數模)以及乙方向甲方交付模具時一并提交的全部技術文件。

　　1.3預驗收：由甲乙雙方在乙方所在地進行的對模具實物的靜態、動態、沖壓件質量和模具技術資料的檢驗，并由甲乙雙方代表對檢驗結果簽字確認而進行的驗收。

　　1.4最終驗收：由甲乙雙方在甲方所在地進行的對模具實物的靜態、動態、沖壓件質量和模具技術資料的檢驗，并由甲乙雙方代表對檢驗結果簽字確認而進行的驗收。

　　2、項目內容

　　合同總價：含稅價人民幣____________整(小寫：_________元)。

　　3、付款方式

　　3.1合同簽訂后，乙方完成全部模具圖紙設計并經甲方會簽確認后___天內支付合同總額的___%，作為預付款，計人民幣_____元;

　　3.2乙方完成模具制造，甲方在乙方完成模具預驗收合格后，模具到達甲方使用現場，憑模具接收單位的貨物接收證明___天內支付合同總價的___%，計人民幣_____元;

　　3.3模具運到甲方后，在甲方指定地點完成最終驗收合格，乙方憑甲方出具的最終驗收合格證明和本合同總價的全額增值稅發票，甲方支付合同總價的___%給乙方;計人民幣_____元

　　3.4質量保證期為自最終驗收合格之日起一年，質量保證期內甲方無質量異議，甲方向乙方支付合同總價的___%作為質保金，計人民幣_____元

　　4、交貨期限

　　4.1_____年__月__日完成模具結構圖紙會簽確認。

　　4.2_____年__月__日完成模具制作，__月__日完成預驗收及整改。

　　4.3_____年__月__日將模具發送到甲方指定地點，隨模具的備件清單、備件實體及全部技術資料(按《_______________模具開發技術協議》)一并提供。

　　5、雙方權利和義務

　　5.1 甲方

　　5.1.1甲方向乙方提供模具開發依據：二維產品圖一份，沖壓設備參數一份。

　　5.1.2甲方負責對沖壓工藝方案、沖壓設備選用情況、模具結構方案、沖壓操作的安全方便性進行認可性會簽。

　　5.1.3甲方負責在甲方組織最終驗收工作，并為最終驗收提供必要的設備、場地、材料、工具等。

　　5.1.4甲方按照合同約定的付款方式向乙方付款。

　　5.1.5甲方負責對所提供的產品數模及相關技術資料進行解釋。

　　5.2 乙方

　　5.2.1乙方負責沖壓件的工藝設計、模具設計及模具制造;

　　5.2.2乙方在合同簽定后____日內，制訂出詳細工作計劃并傳至甲方并經甲方確認。每____日自查工作計劃執行情況，并對存在問題進行分析，提出對策。計劃執行情況以書面形式向甲方通報。

　　5.2.3模具設計制造過程中直至模具鑄件實型檢驗之前因產品更改造成模具設計的更改，不增加設計和制造費用。如產品更改設計造成延誤工期由甲方確認。

　　5.2.4模具自檢由乙方質檢部門進行，檢驗合格后，乙方提請甲方到乙方預驗收模具。

　　5.2.5乙方負責提供預驗收試模材料，具體數量見《_______________模具開發技術協議》。

　　5.2.6乙方負責向甲方提供工序件檢驗報告。

　　5.2.7乙方負責承擔模具和試裝樣件的運輸費用和保險費用。

　　5.2.8甲方在質保期內正常使用過程中，模具出現質量問題，乙方必須____小時響應，____小時人員到達現場。

　　5.2.9無論是質保期內還是質保期外，也無論是模具本身質量問題還是甲方原因造成，當甲方通知乙方模具使用中出現障礙急需乙方派人修理時，乙方在接到通知后應當立即派出技術人員并在____小時內趕到甲方模具使用現場。

　　6、合同履行

　　6.1乙方在模具設計、制造過程中出現與甲方提供的制模依據相關的技術問題，乙方應當以書面方式通知甲方，如乙方采用電話方式的，雙方必須當日將乙方電話通知的內容以電子郵

　　6.2模具圖紙會簽在乙方進行，雙方共同派員參加。會簽后的圖紙，乙方對模具質量和沖壓件質量負全部責任。甲方僅對模具壽命、材料利用率、模具操作的安全性、沖壓設備選用情況進行確認。

　　6.3乙方完成工藝設計及模具圖紙設計、制造，需要甲方到乙方會簽或驗收，乙方應提前____日通知甲方，甲方接到通知后按乙方要求到達乙方指定地點;會簽和驗收中出現問題，由甲乙雙方人員共同及時解決。

　　6.4本合同中的沖壓件工序在沖壓工藝方案會簽時，允許調整，調整后的模具套數增減，不影響合同價款。

　　6.5模具鑄件實型檢驗之前因產品更改造成模具設計的更改，不增加費用，工期不變。在乙方已投產情況下更改設計制造依據，造成模具更改，根據實際更改情況，由雙方協商解決，如需推遲工期或增加費用雙方簽訂補充協議。

　　6.6甲方或乙方有關人員在對方工作期間，對方應給予提供工作方便。

　　7、合同變更

　　未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，有關本合同的修改，必須以書面形式進行，并由甲、乙雙方合法授權的代表簽字后有效。

　　8、原材料

　　8.1 模具調試、驗收、供樣的板材由甲方負責提供給，數量見《_________________模具開發技術協議》。

　　8.2在甲方模具終驗收時，甲方按照技術協議規定數量免費提供調試板料，超出部分由乙方購買(甲方產品更改除外)。

　　8.3如甲方需在乙方組織小批量試生產，甲方提供全部沖壓生產用料，具體事宜，雙方協商解決。

　　9、試裝件

　　首輪非全序模具樣件應達到檢具(沒有檢具的按數模)檢驗要求，必須是激光切割的零件或全序模具零件。如因零件工藝性原因造成達不到檢具檢驗要求時，必須向甲方聲明，征得甲方同意后發貨，并在零件檢驗報告中體現。

　　10、模具的調試

　　10.1模具在乙方裝配完成后，發貨時乙方出具合格證書及模具靜態檢查記錄表.

　　10.2模具運到甲方后，進行調試，至少要連續沖壓合格的零件____件，并保證試沖后不產生任何拉傷和磨損的痕跡，沖壓件綜合廢品率小于____% 。

　　11、模具驗收

　　11.1驗收標準按雙方簽定的《______________模具開發技術協議》執行。

　　11.2乙方向甲方提供模具主要工作零件材料的金相分析、化學成份、機械性能實驗、熱處理硬度檢查等有關影響模具制造質量的全部技術檢驗報告和原始技術證件。

　　11.3模具預驗收在乙方進行，預驗收應具備的條件：模具裝配檢驗記錄表、簽字完整，經甲方確認后擬定預驗收工作計劃。

　　11.4 模具預驗收完成后，形成模具預驗收報告，對預驗收報告中的問題，乙方必須整改到位，自檢合格，并出具預驗收合格報告。

　　11.5模具最終驗收在甲方進行，雙方共同派員參加，在檢具最終驗收時，發現預驗收報告中的問題沒有整改或整改不到位，甲方按每項______元向乙方進行索賠。

　　11.6乙方向甲方提供所采用新技術、新工藝的全部技術資料。

　　11.7模具結構及模具零件形狀尺寸與會簽后的'模具圖紙保持一致。

　　11.8乙方向甲方提供易損件：按《______________模具開發技術協議》執行,并經甲方確認后按備件明細內容隨模具轉運至模具使用單位。

　　11.9 沖壓件形狀和尺寸符合試裝車要求視為合格;模具符合驗收標準、相關技術資料齊全視為合格。

　　11.10模具毀損、滅失的風險，在最終驗收合格之前，由乙方承擔;在最終驗收合格之后，由甲方承擔。

　　12、運輸和保險

　　12.1模具在乙方預驗收合格之日起____日內，由乙方選擇運輸方式，發貨到甲方指定地點，乙方保證模具完好無損，乙方承擔運輸費用。

　　12.2 運輸過程中由乙方按照合同總價款的____%購買保險，乙方不購買保險的，造成損失由乙方向甲方承擔賠償責任。

　　12.3甲方收到模具后，立即驗收，如發現問題須在____日內通知乙方，乙方接到通知后應按甲方要求及時派人解決，否則甲方有權追究乙方的違約責任。

　　13、保密條款

　　1.1 乙方對使用甲方的全部技術資料在接收時應出具書面的接收明細，并對上述資料負有保密義務，在合同執行完畢后乙方應將使用甲方的全部資料歸還甲方。

　　13.2乙方對在履行本合同過程中產生的與甲方有關的技術資料負有保密義務。

　　13.3未經甲方書面同意，乙方不得將13.1、13.2中提到的資料向任何第三方披露，也不得將上述資料用于非本合同的其它領域。

　　13.4乙方違反協議，造成甲方重大經濟損失的，應賠償甲方所受全部損失。

　　13.5保密期限為自本合同生效之日起至本合同終止后或終止，合同保密條款不受其限制而繼續有效，各方均應繼續承擔約定的保密義務。

　　14、知識產權

　　14.1甲乙雙方均應保證向對方提供的技術資料、產品不會侵犯第三方的知識產權，一方在使用另一方提供產品時受到任何第三方提出侵犯其知識產權并要求其賠償損失時，有權向另一方追償。

　　14.2甲乙雙方在履行本合同過程中所產生的知識產權歸甲方所有。

　　15、違約責任

　　15.1乙方應確保模具的交付時間。如模具交付時間延期，每延期____日，乙方按合同總價的___%向甲方支付違約金(在合同款中扣除)。若延期超過_____日時，甲方可單方面解除合同，并有權向乙方索賠。

　　15.2乙方制造完成的模具，其質量指標達不到甲方要求的硬度、精度、粗糙度等要求，并影響制件質量和模具壽命時，乙方按甲方要求負責維修，達到甲乙雙方簽訂的《_______模具開發技術協議》中要求的使用狀態，甲方保留追究乙方因維修產生的延期違約責任;經乙方維修后仍未能達到技術協議要求的，甲方有權要求乙方承擔賠償責任，甲方可以從乙方的質量保證金中直接扣除，并有權進一步追究乙方賠償間接損失的責任。

　　16、管轄法律及糾紛解決

　　16.1本合同及其附件、補充協議的有效性、履行和與本合同及其附件、補充協議效力有關的所有事宜，將受中華人民共和國法律管轄，任何爭議均適用中華人民共和國法律。

　　16.2本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，甲乙雙方均有權向甲方所在地人民法院起訴。

　　16.3爭議訴訟期間，除爭議事項外，雙方應繼續履行各自本合同中規定的義務和行使權利。

　　17、不可抗力

　　17.1不可抗力是指本合同生效后，發生不能預見并且對其發生和后果不能防止或避免的事件，如地震、臺風、水災、火災、戰爭等，致使直接影響本合同的履行或不能按約定的條件履行。

　　17.2發生不可抗力的一方應立即通知對方，并在十五天內提供不可抗力的詳情及將有關證明文件送交對方。

　　17.3發生不可抗力事件時，甲乙雙方應協商以尋找一個合理的解決方法，并盡一切努力減輕不可抗力產生的后果，由于不可抗力造成的損失各自承擔，如果由于乙方未及時通知等原因而使甲方損失增加，增加的損失由乙方承擔。

　　18、合同生效

　　18.1本合同的技術附件《______________模具開發技術協議》由甲乙雙方正式授權的代表簽字并加蓋公章后生效，技術附件與本合同具有相同法律效力。

　　18.2本合同及技術附件各一式____份，雙方各執____份。

　　18.3本合同由甲乙雙方正式授權代表在于__年__月__日在北京市昌平區簽訂。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

模具合同14

　　定作方：承攬方：

　　地址:地址:

　　電話:電話:

　　傳真:傳真:

　　聯系人:聯系人:

　　一、經雙方友好協商,定作方委托承攬方加工生產__ __模具共______套，模具及零件加工合作合同范本。雙方達成如下加工協議模具基本情況：

　　產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型)模具單價(RMB元)

　　交貨條件

　　總價：(含17%增值稅)

　　二、以上各套模具使用材質：_____________________(以上模具用料由承攬方提供) 。

　　三、雙方的權利及責任：

　　定作方責任及權利如下：

　　1.定作方負責交付給承攬方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。

　　2.定作方負責交付給承攬方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。

　　3.對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料，定作方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，承攬方應征詢定作方意見，由定作方確認。

　　4.承攬方完成模具的設計和制造后，由定作方去承攬方現場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。

　　承攬方權利及責任如下：

　　1.承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，承攬方負責按照合同規定按時完成符合定作方設計要求的模具。

　　2.承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)

　　3.模具由定作方認證合格后，由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的后續加工生產，則由承攬方負責模具的修理和維護，承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產。

　　4.對給定作方生產的所有模具，承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad或Pro-Eng(PRO-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準。

　　四、技術條款：

　　1.模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責;

　　2.在雙方協商無異議之后，定作方提供產品設計圖紙及相關技術資料給承攬方,并派工程人員同承攬方進行技術交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1 ;

　　3.承攬方承諾使用所承制的`模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求。

　　4.承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求：

　　日產能：_______K月產能：______K

　　5.承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。

　　6.未經定作方允許,嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。

　　五、商務條款：

　　1.模具價格：

　　經雙方協商后，由承攬方提供定作方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。

　　模具合同總金額(含___ _%增值稅)RMB__ _ 。

　　模具價格總金額已包含如下費用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費用：

　　承攬方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

　　承攬方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;

　　承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;

　　承攬方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;

　　承攬方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

　　當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因為承攬方的原因,因模具不能滿足定作方的要求而進行的修模或改模,定作方不承擔任何責任，合同范本《模具及零件加工合作合同范本》。

　　由于承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支持外的人工及費用，承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的補償。

　　2.開模進度：

　　承攬方在收到定作方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為__天。

　　由于定作方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。

　　如果承攬方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產，承攬方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。

　　3.付款方式:

　　乙方同意甲方按如下方式付款。

　　結算的方式：

　　;開17%增值稅發票。

　　本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣___________元整(人民幣__________元整)，定作方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首K產品內，如果訂單數量不足K，定作方需補給承攬方未攤完的模具費。

　　自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發票(模具總額的_ 0%),定作方在二十個工作日內支付。

　　4.產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認后，承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。

　　六、產品品質保證

　　承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質標準以保證產品品質(首件確認報告) 。

　　定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。

　　七、模具所有權

　　1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D )的所有權，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產,由承攬方負責保管,未經定作方同意,承攬方不得將此模具提供給第三者生產,否則定作方有權要求承攬方退還模具費并賠償造成的損失。

　　2.定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉出時，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D和3D )和所有夾治具必須同時轉移給定作方。

　　3.模具轉移過程中，如因承攬方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。

　　八、模具維護

　　1.承攬方保證模具使用壽命萬次,并在此期間內由承攬方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,承攬方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用。

　　2.承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節或證據，定作方可以隨時間登記，無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄復印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務，無需定作方另行提出要求。

　　九、糾紛解決

　　對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決,如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區人民法院處理。

　　十、本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。

　　定作方:承攬方:

　　代表:代表:

　　年月日年月日

模具合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　經買賣雙方友好協商,甲方委托乙方開模共_ 1 _套。雙方達成如下開模協議：

　　經雙方協商后，由乙方提供甲方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。模具合同總金額( 壹萬捌仟元 )人民幣。

　　一、模具維護

　　經雙方協商，甲方第一次支付乙方50%模具開模預付款，RMB：玖仟元，開模完成出合格產品后支付模具尾款，之后乙方保證模具使用壽命10萬模,并在此期間內由乙方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 乙方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用。

　　二、模具所有權

　　1. 本合同所涉及的'全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權，均歸甲方所有，乙方不得干涉甲方對模具的處置權。如在乙方生產,由乙方負責保管,未經甲方同意,乙方不得將此模具提供給第三者生產, 否則甲方有權要求乙方退還模具費并一次性賠償甲方3萬元。如果甲方委托甲方生產產品達到5萬模，乙方退還甲方玖仟元模具款，模具產權為甲方所有。

　　2. 甲方付清模具款后，要求將模具從乙方處轉出時，乙方必須配合甲方或甲方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。乙方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至甲方指定的地點。

　　3. 模具轉移過程中，如因乙方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由乙方承擔。

　　三、注塑加工

　　乙方為甲方注塑加工按市場原材料價格以一工一料方式計算。

　　四、違約責任

　　如果因為乙方的原因造成乙方提供給甲方的產品的品質和進度達不到甲方的要求，使甲方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者甲方被迫因此取消此項目，從而使甲方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則乙方除退還所有前期甲方所支付的貨款外，視實際情況乙方另外承擔甲方直接及間接的經濟損失。

　　五、糾紛解決

　　對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決, 如協商不成,任何一方均可將爭議提交當地法院處理。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【模具合同】相關文章：