(精)機械加工合同13篇
隨著法律觀念的深入人心,合同的類型越來越多,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編幫大家整理的機械加工合同,希望對大家有所幫助。
機械加工合同 篇1
甲方(委托方):
乙方(制作方):
委托方和加工方合稱為雙方。委托方與加工方在平等、自愿基礎上,經友好協商簽訂此協議,以資共同遵守:
一、委托加工項目
1、委托加工產品:
2、數量:臺
3、合同總價:元(大寫:)
4、交貨期限:按協議簽訂日起
天內交貨。
二、委托方式和范圍:
甲方提供測試設備的相關安裝尺寸及測試臺的功能及外形尺寸等技術資料,乙方按照甲方技術資料進行測試臺零部件的加工、裝配,甲方委派專職技術相關人員進駐乙方現場,按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地,承擔零部件加工費用,并提供辦公室,作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。
三、實施細則:
1、乙方自行采購的原材料、外購件及配套件,其質量問題由乙方負責。
2、委托加工期間,乙方作為定點加工單位,需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程,保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。乙方需根據《生產計劃表》,嚴格按計劃表完成加工任務。
3、甲方所委派的.質檢人員,作為甲方的授權代表,對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權,不達標及不合格產品均不得驗收入庫。
四、包裝要求及交貨地點,運輸方式
1、詳見附件1:《產品委托加工清單》。
五、結算方式
1、甲乙雙方合同簽訂起,甲方應向乙方交付貨款總額30%為訂金。
2、乙方全部交貨后,由乙方開具普通發票交與甲方。
3、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。
六、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付貨款5%的違約金。
2、乙方所購原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做,減少價款或賠償損失等違約責任。
七、附則:
1、本委托加工協議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份,雙方各持一份。
2、未盡事宜,雙方另行協商解決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
機械加工合同 篇2
承攬方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________
電話:____________法定代表人:____________
職務:____________
定作方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________
電話:____________法定代表人:____________
職務:____________定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號
名稱
規格
單位
數量
備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的'損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按()項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________代表人:________
____年____月____日
機械加工合同 篇3
加工方:____________
合同編號:____________
委托方:________________
簽訂地點:____________
簽定時間:________年________月________日
一、機加工產品名稱、規格型號、數量、單價、金額、時間:
二、運輸方式及到達站(港)和費用負擔:由加工方提供原材料,加工后運至委托方施工現場,加工方承擔運輸費用。
三、損耗及計算方法:無。
四、包裝標準、包裝物的供應與回收:無。
五、驗收標準、方法及提出異議期限:按照鄭州市軌道交通2號線一期工程端墻盾構預埋鋼環施工設計圖驗收。
六、隨機備件、配件工具數量及供應辦法:無。
七、結算方式及期限:合同簽訂后支付50%,加工完驗收合格后支付50%。
八、違約責任:
委托方的責任:
1、委托方及時提供端墻盾構預埋鋼環施工設計圖。
2、委托方按合同及時支付加工費。 加工方的責任:
1、加工方應在委托方規定時間內按照鄭州市軌道交通2號線一期工程端墻盾構預埋鋼環施工設計圖加工完。
2、加工方在機加工期間發生的.安全責任及一切費用由加工方承擔。
3、加工方提供正規稅務發票。
九、解決合同糾紛的方式: 雙方可通過友好協商方式解決,如協商無效,可向委托方機構所在地邯鄲市復興區人民法院起訴提起仲裁或訴訟。
十、本合同一式叁份,委托方貳份,加工方壹份,經雙方代表簽字后生效。
十一、其它約定事項: 在本合同未盡事宜,由雙方共同協商后另行簽署補充或修改合同,補充或修改合同與本合同具有同等效力。
甲方:____________
乙方:____________
日期:____________
機械加工合同 篇4
甲乙雙方根據友好協商,制定零件加工協議事項如下:
一、機床加工工時計算方式;
二、圖紙及技術資料的題供:
1)。乙方按照甲方要求負責零件加工;
2)、乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。
三、技術要求以及質量要求:
1)、乙方必須按甲方提供的'圖紙及要求制造,保證零件符合要求的制件;
2)、乙方必須按照制作要求進行加工
四、制造工期:
1)、根據雙方協商,定義加工完成工期
五、交貨地點:
1)乙方根據甲方要求,送貨到廠;
六、零件加工制作費用的支付:
1)零件合格后,開票當月結款;
七、本協議一式二份,甲乙雙各持一份,具同等法律效力。
甲方(公章):
乙方(公章):
公司名稱:
公司名稱:
法人代表:
法人代表:
甲方代表(簽字):
乙方代表(簽字):
電話:
電話:
傳真:
傳真:
簽訂時間:
機械加工合同 篇5
甲方: 合同編號:
乙方:簽訂日期: 經過雙方友好協商,本著真誠合作特達成以下協議:
一、 產品名稱、商標、型號、數量、金額、供貨時間及數量
二、質量標準:按甲方提供圖紙及技術要求制作 。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。 三、交貨期:見備注。 四、交貨:
1、 交貨地點:
2、 運輸費由乙方承擔。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用:
包裝標準為紙箱、包裝物由乙方供應不回收,包裝費用由乙方承擔。
六、驗收方式:貨到甲方廠內后,甲方按照送貨單對產品名稱、型號規格、數量等進行入廠驗收,
10個工作日內,完成產品質量檢驗,并將檢驗結果反饋給乙方。
七、提出異議期限:
甲方若對產品有異議應在入場驗收后15日內以書面形式向乙方提出,未按規定期限提出書面異議的',視為所交產品驗收合格;乙方在接到書面異議后應在7日內作出書面答復。
八、質量責任:
乙方承諾提供給甲方的產品是合格的,符合甲方圖紙及技術要求的。甲方將根據不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。
九、結算方式:
1、合同簽字蓋章生效后十五日內,甲方支付合同總價20%預付款;甲方在收到乙方合同總金額17%增值稅專用發票10日內,支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金,合同執行完六個月內或后一筆合同執行完后支付。 2、支付方式:轉賬支票。
十、解決合同糾紛的方法:雙方友好協商解決、如協商不成,交給定作方所在地仲裁機構仲裁。
十一、生效:本合同一式貳份,共兩頁,雙方各執壹份,經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具
同等法律效力。
機械加工合同 篇6
供方(全稱):____________________________________需方(全稱):____________________________________
地址:____________地址:____________
郵碼:____________郵碼:____________
電話:____________電話:____________
法定代表人:____________法定代表人:___________
職務:____________職務:____________
根據;中華人民共和國合同法>規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按;中華人民共和國合同法>有關規定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________需方:________________________
代表人:_____________________代表人:______________________
____年____月____日____年____月____日
機械加工合同 篇7
甲:
乙:
第一條 總則
一、雙方本著友好合作、平等互利的原則,經友好協商,特訂立本協議。
二、甲以本協議為基準,把協議規定的產品委托給乙生產,乙接受此委托,并保證將合格產品提供給甲。
第二條 本協議應用范圍
一、本協議適用于根據此協議由雙方締結的、以書面形式確認的,所有具體的委托加工訂貨單(見第三條)。
二、所有書面簽署的委托加工訂單,如有不明確、不詳盡之處,將按此協議相關條款執行。
三、對此協議的任何追加、修改都需經雙方以書面形式確認后再列入此協議,與此協議具有同等約束力
第三條 委托加工訂單
一、在每次生產前,甲需開立具體的委托加工訂單,其一般條款由本協議規定,補充條款在訂單中說明,經雙方確認簽字蓋章后生效。
二、委托加工訂單的主要內容為加工的貨物名稱、數量、以及具體的特定要求等,其經雙方確認簽字蓋章后,具有同本協議同等的法律效力。
三、委托加工訂單附屬本協議,符合本協議中的一般規定,為本協議不可缺少的附件。
第四條 項目約定
一、甲委托乙加工生產之產品為出口液壓件等系列產品,乙保證按甲乙雙方確定的委托加工訂單和甲提供的圖紙要求進行加工。
二、甲負責制定所生產產品的圖紙文件、產品生產工藝要求等所需的一切資料,并對乙技術人員作必要的技術支持。
三、甲委托乙加工的產品最終以甲的量具和其它檢測設備經甲技術人員檢測的數據為檢驗標準來確定乙所加工的產品是否合格。
四、乙保證不向任何第三方公開或透露甲產品與乙的關聯,保護甲產品的獨立性,且不得將產品任何相關資料透露或轉予第三方,亦不可授權第三方代為加工。
五、乙所加工生產甲委托之產品,其產品技術所有權、知識產權、技術信息、商業信息、財務信息等所有權均屬甲所有,乙有保密義務,未經甲書面同意,乙不得抄襲、修改或復制,不得留存技術資料、復制品,不得自行加工銷售予第三方,亦不得利用甲產品技術自行進行同類產品研發。
六、乙加工所需要的車床、量具、刀具、夾具、檢驗設備等其他設備均有乙自己購置,如需甲代制作、代購,乙需按照甲合理提出的價格等金額的支付。甲目前提供的.車床從11月1日起終止。乙加工所需的原材料有甲提供,乙加工后的副產物(鐵屑、鋁屑等)由乙作為乙成本計入利潤進行核算。
七、因產品檢測程序復雜,若乙沒有條件提供檢測,可協商讓甲提供設備和場地。乙只安排員工到甲提供的場地進行檢測或進行培訓、指導。
第五條 產品質量標準與責任
一、乙所交付的加工好的產品,按甲的品質檢驗標準進行驗收,產品性能質量應與品質檢驗標準相符(參見第四條之第三項)。凡不能達到檢驗標準的,甲有權要求乙返修,到符合甲驗收標準為止。
二、對于報廢的產品數量每批、每種不同規格按報廢率進行核算,超出的產品超出部分按甲規定的相應單價照價進行賠償,未超出的無須賠償。每批、每種不同規格的產品,數量小于或等于20xx件的,報廢率為3‰,數量大于20xx件的,報廢率為2‰其它特殊加工產品,報廢率由甲乙雙方另行協商,并由甲乙雙方以書面形式簽字確認。
三、若產品不良屬于甲提供的材料造成,或是由于甲設計原因,或提供資料有誤,則由甲支付返修費用,或由甲自行返修。來料不良以一對一兌換。
第六條 訂貨與供貨
一、交貨期:
乙收到甲提供的技術資料及原材料后,乙應及時安排生產,確保按甲要求的交貨日期進行交貨。
二、甲、乙雙方的訂貨單一經簽署即不可取消,如需變更,要雙方協商一致。乙必須按規定的時間、數量、質量要求向甲供貨。
三、乙對甲提供的原材料做外觀、變形的檢查,不作其它檢查,不符合要求的或數量不足的,應立即通知甲,未提出異議即視為甲提供了符合要求的原材料。
四、乙應妥善保管甲提供的原材料、設備、包裝物及其他物品,造成毀損、丟失的,應當支付相應損失。
第七條 勞動報酬
一、甲、乙雙方的交易價格,按一下方式進行結算 :
其它特殊產品的價格,由甲乙雙方共同協商,并以書面形式簽字確認。
二、付款方式:每月30號結算本月應付金額。每月10號發放前第三個月工資。
若出現延誤,甲乙雙方共同協商。
第八條勞動保護
一,乙員工的各項事宜由乙安排。
二,乙在雇傭員工生產甲委托加工的產品時,不論是何原因造成的工商事故或其它糾紛均由乙負責,甲不承擔任何責任。
第九條 違約責任
一、以上條款甲、乙雙方必須遵守,凡違約者,按照本協議約定條款處罰,未盡之處,雙方另行協議處罰。
二、違約之處罰原則:違約者無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯損失。
第十條 不可抗力因素之條款
一、因不可抗力因素:自然災害、戰爭、國家政策,以及其他不可抗力因素而造成的違約,雙方均不予以追究,相應損失各方自負。
第十一條仲裁原則
一、協議包括訂購單等有關附件在執行期間,如發生爭議,雙方另行協商解決,協商未成,可由告訴方提請所在地仲裁委員會仲裁解決。
二、仲裁原則以本協議及其附件為依據,依約履行。
第十二條協議有效期
一、自雙方簽署之日起生效,本協議有效期為一年,若期間任何一方經判定有違約行為,另一方有權終止本合同,并保留法律追述權。
第十三條 其他
一、本協議如有未盡事宜,雙方可另行協商,在意見達成一致的基礎上進行補充修改。
二、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲:乙: 代表:代表:
日期:日期:
機械加工合同 篇8
甲方:
乙方:
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條:
加工成品質量要求:
1、甲方提供圖紙和質量要求。
2、乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:
甲方提供圖紙共計:______份,由甲方于____年____月____日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回復,提出修改意見。
第三條:
加工價款:______按核定價格計算共計:______元。(乙方附明細清單)
第四條:
驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準,數量以合同規定為標準。
第五條:
交貨的時間和地點:______年____月____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。由甲方自行提貨。
第六條:
乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第七條:
結算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳。
第八條:
乙方的違約責任
1、乙方如未按合同規定的質量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。
2、乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:_____元(大寫:_____)逾期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
3、乙方不能交付加工件的,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:
甲方的'違約責任
1、甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
2、甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
3、甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
4、甲方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向乙方償付違約金。
第十條:
不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方因此造成的損失。
第十一條:
本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份,甲乙雙方各執一份。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
代表人:
代表人:
地址:
地址:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
______年____月____日
______年____月____日
機械加工合同 篇9
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響質量時,方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知方調換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知方;方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知方,因此造成的損失,由方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果方要求保密,應當嚴格遵守,未經方許可不得留存技術資料的復制品。
3.方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)物日期計算:承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運物時承運部門簽發戳記日期為準;自提物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取物通知中,必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1.未按合同規定的質量交付物或完成工作,方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付物或完成工作的數量少于合同規定,方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的,承攬方應賠償方因此造成的損失。
3.未按合同規包裝物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等),應當向方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經方同意,提前交付物,方有權拒收。
5.不能交付物或不能完成工作的,應當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的.違約金。
6.異地交付的物不符合合同規定,暫由方代保管時,應當償付方實際支付的保管、保養費。
7.實行代運或送貨的物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付物的責任。
8.由于保管不善致使方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付方因此造成的損失。
9.未按合同規定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10.擅自調換方提供的原材料或修理物的零部件,方有權拒收,承攬方應賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理,應當按方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 方的違約責任
1.中途變更物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3.未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付物的日期得以順延外,方應當償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規定期限領取物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。方超過領取期限6個月不領取物的,承攬方有權將物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養費時,方還應補償不足部分;如物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5.超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在方遲延接受或無故拒收期間發生的,方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月___
機械加工合同 篇10
買方(甲方):有限公司合同編號:
賣方(乙方):有限公司簽訂合同時間:20xx年xx月xx日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現各自的經濟目的,經雙方充分協商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額
二、技術標準及售后服務:(乙方對產品質量負責的條件和期限)
1、甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2、乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的`配置制作加工裝配不得更換配置
3、乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4、安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓
5、設備的質量保證期為一年,在質量保證期內,設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場,及時排除故障迅速恢復生產,在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換,乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法
6、乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三、交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用
四、驗收:
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續
五、設備交付及運輸方式:
1、交貨地點:有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方,在此之前之一切風險由乙方承擔
六、設備付款方式:
1、支付方式:
銀行轉帳支付
2、支付時間:
1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進
度款;
3.余款雙方驗收完成后,一個月內付清。
3、開票時間:驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票
七、人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可
抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任
八.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
九.解決合同糾紛方式:
1.本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相
互諒解的態度協商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。
2。若協商不妥,則到原告方人民法院起訴
3。違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十.其它
1.本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份
甲方:乙方:
代表:代表:
聯系人:聯系人:
電話/傳真:電話/傳真:
日期:年月日日期:年月日
開戶:開戶:中國農行灌口分理處開戶名稱:開戶名稱:廈門豐力機械有限公司帳號帳號:304001040007099
機械加工合同 篇11
承攬人:(甲方)
法定代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
定作方:(乙方)
法定代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
甲方為乙方加工某種機械,經雙方友好協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 加工成品
品名、規格(長,寬,高cm)、單位、數量、備注
第二條 加工成品質量要求:
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
1、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
第三條 原材料由甲方提供。
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
第四條 圖紙由乙方于_____年____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款_______元。
第六條 驗收標準和方法:
本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知_______天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
______年_____月_____日至_____月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條 包裝要求及費用負擔:
由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按______元計算,共計_______元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:
風險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。
此外,運輸費用的'負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
由甲方負責運輸,每件運輸費用均按_______元計算,共計_________元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款__________元(大寫__________元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限:
乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后________天內通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值______%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于__________年______月______日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式__________份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:
代表人:
________年_____月_____日
乙方:
代表人:
_________年_____月_____日
機械加工合同 篇12
甲方:______________
乙方:______________
簽訂時間:___________年___________月___________日
簽訂地點:_______
產品名稱數量單價(_____元)總金額(_____元)備注
甩絲機軸承內座加工_______套____________元已收
甩絲機軸承外座加工_______套____________元已收
軸套_______件____________元已收
喂入機起吊套____件____________元已收____件
35齒鏈輪____個____________元總計____臺
41齒鏈輪____個____________元總計____臺
升降機連接軸(含2軸套 )____根_________________元總計____臺
合計 ____________元
合計金額(大寫):________________
二、質量要求技術標準:供方按照需方圖紙要求生產、檢驗。
三、交(提)貨地點方式:____________________有限公司工廠內。
四、運輸方式及到達站港和費用承擔:設備由需方自提。
五、驗收標準:供方按照圖紙要求生產,按照技術協議驗收。
六、解決合同糾紛的方式:雙方友好協商解決
七、其它違約事項:雙方友好協商解決。
八、本合同和技術協議傳真件有效,雙方各執一份。
甲方:________________
供方:________________
法定代表:________________
委托代理人:________________
地址:________________
電話:________________
傳真:________________
開戶行:________________
帳號:________________
稅號:________________
機械加工合同 篇13
買方(甲方):有限公司
合同編號:
賣方(乙方):有限公司
簽訂合同時間:_____年____月__日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現各自的經濟目的,經雙方充分協商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額
二.技術標準及售后服務:(乙方對產品質量負責的條件和期限)
1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2.乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配不得更換配置
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓
5.設備的質量保證期為一年,在質量保證期內,設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場,及時排除故障迅速恢復生產,在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換,乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的`使用和保養方法
6.乙方對設備終生跟蹤服務,在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內安裝調試完畢交付使用
五.驗收:
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗
收手續
六.設備交付及運輸方式:
1、交貨地點:有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
4、貨物風險:自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方,在此之前之一切風險由乙
方承擔
七.設備付款方式:
1.支付方式:銀行轉帳支付
2.支付時間:1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進
度款;
3.余款雙方驗收完成后,一個月內付清。
3.開票時間:驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票
八.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可
抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1.本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相
互諒解的態度協商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。
2.若協商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1.本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份
甲方:
乙方:
代表:
代表:
聯系人:
聯系人:
電話/傳真:
電話/傳真:
日期:_____年____月__日
日期:_____年____月__日
開戶:
開戶:
【機械加工合同】相關文章:
機械加工合同【精選】05-22
機械加工合同07-17
機械加工合同06-27
機械加工合同(經典)07-30
機械加工合同[精選]07-29
【精選】機械加工合同07-31
(精選)機械加工合同07-17
機械加工協議10-04
委托機械加工合同11-09
恩施機械加工合同05-06