工程承攬合同(15篇)
在當今不斷發展的世界,人們運用到合同的場合不斷增多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?下面是小編整理的工程承攬合同,希望對大家有所幫助。
工程承攬合同1
甲方:____________________________
乙方:____________________________
根據,《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》,《建筑工程安全管理條列》,結合本工程具體事項,本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經甲乙雙方共同友好協商,達成如下協議,以資信守。
一、工程地點:迎賓XX以西,西安XX以北。香港城一期場區土方挖運。
二、承包范圍及內容:場區土方挖運。
三、承包方式:挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)
四、工程承包價格及計算方式按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。
五、質量要求:按照國家驗收規范施工,驗收達到合格。
六、工程款支付方式:土方挖運完成支付3萬元人民幣,余款________年____月末支付。
七、施工工期
八、甲方責任負責測量土方標高
九、乙方責任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續,所發生的一切費用均由承包方負責,與甲方無關。
2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故,由于挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。
3、承包人嚴格按照施工現場管理規定,關于安全、環保交底的內容執行,遵守相關法律法規,違者將按照相關條列進行處罰,由此發生的`安全及質量事故油承包人自行承擔,并對發包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故,均由乙方負責,與甲方無關。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權終止合同,對已發生的挖土工程量不予結算,因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時雙方協商解決,協商不妥時采用法律訴訟解決
十一、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方代表簽字后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同2
甲方:
乙方:
簽約地點:
簽約日期:
一、總則
1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》,并經充分協商,就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購及安裝項目相關事宜達成協議。
2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求,乙方據此合同規定負責該顯示系統項目的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。
二、項目類型、費用構成
顯示屏項目總費用為:578138.00元。大寫:伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元
具體構成如下:
1、顯示屏體部分
P10戶外全彩電子顯示屏,8.88mx4.88m=43.33平方米,單價8800,合價381304.00元
小計:¥381304.00元,大寫:叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元
注:紅管為臺灣光磊,綠管、籃管為杭州士藍,亮度需滿足標書中的要求。
2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用
包括:鋼結構(框架結構、立柱)、控制系統(接收卡,發送卡、DVI顯卡、PCTV卡)、外接設備(音響功放、空調、視頻處理器、電腦)、布線及線材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。
小計:¥196834元,大寫:拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高項目總費用。
4、乙方報價應是招標文件所確定的招標范圍內的全部項目內容的價格體現,投標報價應包括全部費用,任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中,以后不得追加任何費用。
三、運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、乙方承擔的具體工作。
。1)顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
。2)顯示屏的現場安裝、調試。
。3)對甲方操作人員的`培訓。
3、甲方承擔的具體工作。
。1)及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
。2)甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協調。
。3)負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、消防等所有協調工作及相關費用。
。4)在顯示屏安裝、調試開始時,即派出熟悉計算機應用的操作人員,以掌握顯示屏整體情況并接收現場培訓。
四、項目維護
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年(自顯示屏安裝并驗收合格后三日算起),質保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。
2、若顯示屏本身出現問題,乙方在接到甲方通知后24小時趕到甲方所在地進行解決。
五、項目進度及驗收
1、顯示屏系統項目期總計30工作日,從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。
2、顯示屏現場安裝、調試完畢后的三天內,甲方應對整個顯示屏項目進行驗收,驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術規范,乙方需提供整個項目各個部分的質量檢測報告,以保證項目整體的質量問題。
3、驗收合格后應填寫顯示屏采購及安裝項目驗收報告,并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
4、項目完工后,乙方需向甲方提供整個采購安裝項目的走線分布、框架結構等相關圖紙,供甲方備用存檔。
六、項目費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內,甲方預付乙方項目款20%,計:¥115627元,大寫:拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元,合同生效。
2、項目驗收合格后,甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方,計:¥289069元。大寫:貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。
3、一年內無質量問題,甲方再付乙方工程總價20%,計:¥115627元,大寫:拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。
4、項目總價余款10%作為質保金,在質保期到期后十個工作日付清,計:¥57813元,大寫:伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。
甲方:
乙方:
工程承攬合同3
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就冷庫聚氨酯發泡保溫工程事項,以雙方友好協商達成一致,訂立本合同。
一、工程范圍:
1、工程名稱:
2、地址:
3、工程要求:符合國家質量標準。
A、冷庫頂棚,墻體保溫,容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間:1—15秒。
E、施工平整度:5-7MM。
F、抗壓強度:0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求:
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節施工甲方保證冷庫內發泡施工溫度在零上18℃以上,以保證質量。
4、包裝(桶)歸乙方回收。
三、工程造價及結算方式:
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發泡數以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式:合同簽定甲方付乙方定金30%,款為5萬元。材料進入現場付給工程款50%為9萬元,工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期;
1、每天施工量約:30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質量保修及期限
1、工程達不到約定質量條件的`部分,甲方可要求乙方返工,直到符合約定條件,由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月,正常使用出現質量問題,乙方負責免費維修(如保溫層開裂,脫落)注,由于土建損壞造成的開裂,脫落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發生的爭議雙方當事人協商解決,協商不成到當地人民法庭訴訟裁決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
工程承攬合同4
合同編號:
委托方: (以下稱甲方)
承接方: (以下稱乙方)
簽約地點:
施工地點:
簽約時間: 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是:
。ㄏ到y配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣: (rmb: )
2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的'售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
簽約代表: 簽約代表:
指定聯絡人員: 指定聯絡人員:
工程承攬合同5
甲方(發包方):
乙方(承包方):
雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規和有關文件,遵循平等自愿、公平和誠實信用的'原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致簽定本合同。
一、工程名稱:整修堰塘工程
二、工程地點:___鎮___村
三、工程內容及規模:
四、工程承包范圍:
五、工程期限:
1、本合同工期為:20___年___月___日開工,至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況,工期順延。
(1)施工現場不符合安全施工;
(2)設計范圍內出現重大變動;
(3)人力自然災害而影響工程進度;
。4)甲方不能按合同規定支付工程款;
六、合同價款
工程總價:_______元
七、工程質量要求
八、價格及支付方式
九、工程安全
乙方對施工現場實行安全文明標準化管理,確保安全施工無事故,若施工期間發生工傷及疾病事故,法律責任和費用由乙方負責,甲方不負責任何責任。
十、甲方義務
十一、乙方義務
十二、工程違約責任、工程延誤違約
乙方在施工中,質量,進度,安全,服務等方面必須按約定執行,若一方違約賠償對方的一經濟損失。并特別約定:由乙方原因造成工程延誤,乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現不可抗拒的自然原因,由雙方另行協商。
本合同一式四份,雙方各執兩份,雙方簽字后生效,具有同等法律效力。
甲方簽字:_______乙方簽字:_______
20___年___月___日
工程承攬合同6
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
簽約地點:
簽約日期:____年____月____日
一、總則
1、甲、乙雙方經充分協商,就甲方委托乙方工程事宜,依據《中華人民共和國合同法》,一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出工程的具體要求,乙方據此合同規定負責的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、工程類型、費用構成
工程總費用為:¥元。
大寫:人民幣整。
工程所需產品具體要求:
3、若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
四、運輸、安裝、調試及培訓
1、乙方負責(甲方協助)運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。
2、安裝方式、位置及,由甲方確認后執行。
3、乙方承擔的具體工作包括:
(1)由乙方所在地至甲方指定地點的運輸。
(2)現場安裝、調試。
(4)對甲方操作人員的培訓。
4、甲方承擔的具體工作包括:
(1)及時提供工程安裝的具體要求,安裝場地的施工條件說明及通訊距離規定。
(2)派出一名專職人員負責配合乙方安裝。在乙方進入現場施工時,負責提供所需電力等便捷。具體要求由乙方事先提供。
(3)負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、保衛、消防等所有協調工作及相關費用。
(5)甲方應對工程施工提供必須的基礎設施,乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。
五、工程維護
4.以下情況造成顯示屏不能正常運行,由甲方負責:
六、工程進度及驗收
1.工程工期總計()天,從甲方預付款匯入乙方指定帳號起到乙方安裝調試完畢止。
2.現場安裝、調試完畢后的()天內,甲方應對整個顯示屏工程進行驗收,驗收標準依據本合同各項條款規定及相關技術規范。
3.驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成。
4.驗收合格后應填寫工程驗收報告,并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無正當理由在安裝調試完畢后的.()天內不對工程進行驗收,視為驗收合格。
6.若甲方未按合同規定的工程期限提供安裝場地和條件,造成工程不能按期完成,乙方不承擔工程逾期的責任。待合同規定工期期滿后,視為安裝完畢,甲方應按合同有關條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起()天內,甲方預付乙方工程款%,計¥元,合同生效。
2.產品運抵甲方安裝現場后,甲方向乙方支付工程款%,計¥元;安裝調試完畢后,甲方向乙方支付工程款%,計¥元;驗收后,甲方在()天內將工程余款%,計¥元支付給乙方全部結清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前,產品產權歸乙方所有。款付清后,產權歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定帳號。若匯入其他帳號,乙方不予承認,由此造成的后果由甲方自行承擔。
八、違約罰則
1.由于乙方原因,工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外),給甲方造成損失,則乙方應向甲方支付拖期罰金元/天。
2.乙方必須根據合同要求,保證產品質量。否則,乙方應承擔相應責任。
3.甲方在合同簽訂后未能及時預付工程款,則甲方應向乙方支付延遲付款罰金元/天;甲方未能及時提供特殊軟件要求的技術資料或不履行協作義務等原因,造成工程不能按期完成,乙方除有權將工期順延外還可要求甲方賠償因此遭受的實際損失;由于上述因素造成工程逾期的責任應由甲方承擔。
九、特別約定:(若沒有則注明無)
十、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發生的一切爭議,雙方應本著互諒互讓的精神協商解決。
十一、附則
1、本合同經雙方簽字蓋章后成立,甲方預付工程款到達乙方指定帳號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及帳號等信息發生變化,應書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜,雙方另行協商簽定補充協議。
4、本合同的附件及補充協議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一式份,甲乙雙方各執份。
甲方單位名稱(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細地址
郵編
電話
傳真
開戶銀行帳號
乙方單位名(蓋章)
法人代表(簽字)
代理人(簽字)
詳細地址
郵編
電話
傳真
開戶銀行帳號
工程承攬合同7
發包方: 江西省億鑫裝飾工程有限公司 (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
經雙方協商一致,甲方將 新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修 工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關規定,雙方本著平等,互利的原則,特訂立此合同,雙方共同遵守,具體條款如下:
一、工程概況
1、合同名稱: 金鑫二手車公司二樓裝飾
2、合同內容:包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后,承包給乙方施工)
3、工程標準:符合國家相關標準。
4、工程地點: 新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓
5、承包方式:包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規范和質量評定標準進行施工,完工后要達到國家規定標準,甲方據此驗收。(以效果圖為準)
三、工程價款
合同總造價: (大寫)(¥: 元),本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用,地磚、地板主材料費用也包含在內,但為了保證質量,由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用,由雙方協商達成一致執行。
四、工期要求
年 月 日至 年 月 日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天,扣乙方合同總價款的2%為違約金,并依此累計。由于不可抗力造成不能施工,工期可適當順延(以甲方簽字為準)。
五、付款方式
裝修主材到場后,甲方支付乙方總工程款的 40% ,裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后,付至裝修工程總價款的95%,余5%為質保金,一年后無質量問題付清。
六、雙方的權利和義務
。ㄒ唬┘追綑嗬土x務:
由于甲方原因造成停工而終止合同時,甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
(二)乙方權利和義務:
1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關問題,達到甲方施工驗收要求)。
2、若本工程達不到業主要求的合格標準,乙方除負責返工外,由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現場安全,嚴防火災,文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生,必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的,甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時,乙方應于3日內向甲方補足。
4、工程完工后出現的'質量問題,乙方自行維修,所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工,甲方有權安排其他單位進場施工,由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執行本合同期間,乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故,其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資,如甲方發現乙方未及時支付工人工資時,甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時,乙方應及時書面報告甲方,經甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間,應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工 徐龍、張濤兩人 到現場監工,乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通,保證按期按質按量施工,以達到最好效果。
八、違約責任
雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時,按照《中華人民共和國合同法》有關規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金,如違約金不足以彌補守約方實際損失時,違約方應于3日內補足守約方的實際損失。
九、解決合同糾紛的方式
雙方協商解決,協商不成,向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份,均具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件:工程用料、施工預決算單。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
委托代理人(簽字): 委托代理人(簽字):
地址: 地址:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同8
甲方(定做方):____________________________
乙方(承攬方):____________________________
一、亮化工程內容及要求:
二、承攬方式:乙方包工、包料、設計、制作、安裝、調試及維修不留缺口。
三、總造價(總費用)為拾萬仟佰拾元整。
四、結算方法:
五、交付時間:乙方應于________年____月____日前完工,交甲方驗收。
六、保修辦法:保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障,不在保修范圍。
七、施工保障:甲方負責施工所需水、電源。協調施工同相關單位和個人的`關系,辦理工商、城建、業主等相關手續,交納相關費用,保證施工順利進行。否則,由此造成的一切后果概由甲方承擔。
八:安全責任:乙方應安全施工、科學施工、文明施工,保障自身及他人的人身安全。因乙方原因對自身或他人造成的傷害,由乙方承擔全部責任。
九、違約責任:
1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因,造成工期拖延,乙方不負責任。
2、乙方不按合同要求施工,甲方有權不付款或緩付款。
3、甲方應在乙方提出驗收要求的一周內組織驗收,并在驗收合格后簽字確認。甲方未經驗收而使用,乙方則視為驗收合格。
4、如需變更方案,乙方應征得甲方同意,否則視為違約。
十、本合同在履行中如發生糾紛,雙方應友好協商解決。協商不成?烧埱笾俨媒鉀Q。
十一、本合同經雙方簽字蓋章后生效,履行完畢失效。合同一式二份,附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜,可再行商議。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同9
發包人: (以下簡稱甲方) 承包人: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關規定,結合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任,本著平等、互利、保證質量的原則,按期保質完成本工程,經雙方協商,達成以下協議:
一、 工程慨況
工程名稱: 工程地址:
二、 合同價格
木質門 元/樘,(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門制作安裝、油漆等所有費用,包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死,固定不變,不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整)。
三、 承包范圍
承包的內容:
四、 工期期限
1、開始工作日期:年日,結束工作日期:門必須于 年日完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成;
3、在施工過程中,乙方按約定的`工期進度及質量組織施工,若乙方
不能按約定完成,甲方有權解除本合同,乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算,一切費用由乙方自行承擔。
五、質量要求
1、按照設計圖紙及相關圖集規范施工,工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規范》《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求,質量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、因乙方施工質量原因造成返工者,由乙方全權承擔返工發生的一切費用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關圖集規范規定進場合格材料,必須提供材料的產品質量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結算方式 1、付款方式: 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結算方式:
。1)本工程預付款元;
(3)全部門窗安裝完畢,待工程竣工驗收合格且交付建設單位后,甲方在確定工程結算后2個月內支付至工程結算的95%;
。4)其余5%作為質量保證金,保修期屆滿之日起一個月內無息支付。
八、工程驗收與結算
1. 本合同項下門窗安裝工程竣工驗收,以設計安裝圖紙及說明書,國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。
2. 工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。
3. 甲方收到竣工驗收報告申請后七天內組織驗收,并在驗收后七天內給予認可或提出修改意見。
4. 經甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過本合同約定期限的,乙方須承擔違約責任。
5. 驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔,驗收合格之后相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔
九、安全文明施工
1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場后必須做好入場教育、三級教育、安全技術交底,凡進入該工程項目的各位人員,必須服從現場管理人員統一指揮,遵守現場管理的一切規章制度,配帶安全設施,按相關操作規程作業,保證安裝質量。做到工完場清,保證制安現場清潔。因返工或工程處罰,由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現場必須嚴格遵守建筑安全法規,嚴格按相應安全操作規范和《現場施工管理規定》制安。由于乙方自身違反作業規程,發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時,由項目部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的,項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發生重大傷亡安全事故,乙方應按有關規定立即上報甲方,并保護好現場,做好防護措施,防止事故擴大、蔓延,同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相關規定處理。
十一、雙方權利義務
甲方權利義務
1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關系。
2、在本合同簽訂后五日內,向乙方提供土建圖紙及具體技術要求,及時與乙方進行施工現場技術交底。
3、依據本合同約定,按期足額向乙方支付工程款項。
(二)乙方權利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。
。1)乙方在門制作前,應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測,并提交甲方審核確認,但甲方的審核確認并不視為對該尺寸承擔任何責任。
。2)乙方在門安裝前,應對洞口尺寸進行二次復測,如有異議應當在進場施工前書面報告甲方,并按甲方要求執行。否則,視為乙方認可施工現場條件,由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔,且不予延長工期,不予增加任何費用。
5、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理,負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點,保持施工現場的清潔,并在甲方要求的時間內清除,否則,甲方有權委托他人清理,所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、工程施工工程中,甲方如需對工程所需門窗進行設計變更,甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調整進度計劃。
3、雙方確認:對于涉及工程價款的確認,雙方協商后進行解決。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責并承擔所發生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責修復并承擔費用。
工程承攬合同10
甲方:內蒙古世紀華盛房地產有限責任公司
乙方:呼和浩特市金博建材門窗有限責任公司
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
第一條工程名稱:三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍:加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求:根據甲方需求進行,乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式:包工包料。
第五條甲方提供:現場機械設備,技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求:鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規范:根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規范
第八條計價原則:雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算,鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元,工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米,工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算,多退少補。
第九條付款方式:1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修:保修期為一年。
第十一條竣工驗收:竣工驗收時由乙方通知甲方,甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式:現金結算。
第十三條索賠:乙方如不按甲方要求按時完工造成的'一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔,甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。
第十四條備注:以上價款已包含保險金,乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則:1.本合同未盡事宜,經雙方協商解決,如不能協商解決,由法院裁決。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
負責人簽字:負責人簽字:
年月日年月日
工程承攬合同11
甲方:
乙方:
根據,《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》,《建筑工程安全管理條列》,結合本工程具體事項,本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經甲乙雙方共同友好協商,達成如下協議,以資信守。
一、工程地點:
迎賓路以西,西安大路以北。香港城一期場區土方挖運。
二、承包范圍及內容:
場區土方挖運。
三、承包方式:
挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)
四、工程承包價格及計算方式
按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。
五、質量要求:
按照國家驗收規范施工,驗收達到合格。
六、工程款支付方式:
土方挖運完成支付3萬元人民幣,余款________年____月____日末支付。
七、施工工期
八、甲方責任
負責測量土方標高
九、乙方責任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續,所發生的一切費用均由承包方負責,與甲方無關。
2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故,由于挖運土方而產生的`任何事項與甲方無關。
3、承包人嚴格按照施工現場管理規定,關于安全、環保交底的內容執行,遵守相關法律法規,違者將按照相關條列進行處罰,由此發生的安全及質量事故油承包人自行承擔,并對發包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故,均由乙方負責,與甲方無關。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權終止合同,對已發生的挖土工程量不予結算,因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時雙方協商解決,協商不妥時采用法律訴訟解決
十一、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方代表簽字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日________年____月____日
工程承攬合同12
發包方:___________________________(以下簡稱甲方)
承包方:___________________________(以下簡稱乙方)
根據甲乙雙方協商,甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工,為明確雙方職責,確保工程順利完工,依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協商一致,就本工程具體情況,達成以下條款:
一、 工程名稱:_____________________________________
二、 工程地點:_____________________________________
三、 工程價款:按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米,工程總價138600元
四、 工程承包方式及范圍:
1、 承包方式:包工不包料
2、 承包范圍:本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝,施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負,施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷,乙方只做焊口部位的.補刷。
五、 驗收標準:乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工,施工過程中甲方逐項驗收,確認合格,施工完畢驗收完畢。
六、 工程開竣工日期:_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤,工期順延。
七、 付款方式:本工程乙方進場甲方支付10000元生活費,主鋼立完,甲方支付人工費總額的___,次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢,付工程人工總費的_____%,在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。
八、 甲乙雙方責、權、利:甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應,若材料短缺造成工期延誤,乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程,若因質量事故造成延誤工期,材料浪費,乙方承擔由此造成的一切經濟損失
九、 安全:為保證工程質量和施工安全,甲方指派_______為現場負責人,乙方指派____________為現場負責人,共同齊抓共管,在施工期間,遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮,不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故,由乙方自行負責,在施工期間,乙方應理好自己的工人,不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為,若因此造成的法律責任及經濟責任,由乙方負責,甲方不承擔任何責任。
十、 本合同未盡事宜,在施工過程中雙方友好協商。
十一、本合同一式兩份,甲方雙方各執一份,雙方簽字之日生效,完工、款清后自動失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同13
發包方:____________________________(以下簡稱甲方)
承包方:____________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關規定,本著真誠合作、互惠互利的原則,經友好協商同意,簽訂雙方嚴格履行,共同守信。其條款如下:
一、工程概況
1、項目名稱:____________________________
2、工程地點:____________________________
4、合同總金額:人民幣(大寫) (小寫)
二、結算、付款方式及限期
1、預付款:為供貨定金,合同雙方的簽訂生效后,甲方____日內支付合同總金額的元整,(小寫)元整。預付款延付,則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)元整,元整。
3、驗收款:乙方將剩余未安裝的門安裝完畢,并全部調試完畢后,經甲方驗收合格后,____日內甲方需支付總合同的.,計人民幣(大寫)元整。
4、質保金:合同金額元整,(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算),保修期滿后一周后,甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前,乙方應當向甲方轉移交付門的所有權,同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項,乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結算憑證為:普通工業發票。
三、甲方責任
1、施工現場具開工條件。
2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用,提供乙方進場安裝人員的食宿,并協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗,確保安裝條件準確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人,確保與安裝進度同步。
6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時足額支付款項,以確保乙方按時按量完成任務。
四、乙方責任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的,否則由此造成的一切后果均由乙方承擔,并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規定。
4、負責產品運輸及負擔運輸費用。
5、售后服務,________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換,需收取成本費用),________年滿后乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的,經甲方簽字確認后,工期相應順延:
1、工程量變化
2、工地現場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準:以雙方確認之樣品門實物為制作標準,安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規范及要求為安裝標準,確保產品及安裝質量達到相關要求。
2、驗收方法:工程安裝完成后,甲方應組織相關人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。
七、合同變更、解除
本合同履行期內,甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜,須經雙方共同協商,簽訂補充條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發生爭議或糾紛,雙方本著友好平等、相互諒解的態度及時協商解決。如協商無效,任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份,甲、乙雙方各執貳份,具有同等法律效力,自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同14
發包單位: (以下簡稱甲方)
承攬單位: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務,經雙方協商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程范圍和內容:
1、承包范圍:鋼屋蓋(含中間鋼柱);屋面采用0.426mm HV-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網。
2、工程建筑面積:13534.91平方米(暫定軸線面積,未包含雨棚面積,工程量據實結算)。
3、結構:輕型鋼結構屋蓋
4、層數、建筑高度:詳見施工圖紙
5、其他:土建、水電、避雷、防火涂料均由甲方自理,預埋件由乙方提供并指導甲方埋放,埋放預埋件所需鋼筋頭由甲方提供。
第二條合同價款及調整
一、工程合同價款采用固定合同單價,單方造價為(大寫):人民幣貳佰元整每平方米(¥200元/m2);暫定合同總價為:2706982元(貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整)。
二、雙方約定合同價款的其他調整因素:
1、調整方式:
(1)遇業主方要求或設計規范要求比原業主方認可方案增加的工程內容。
(2)遇業主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。
。3)遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。
(4)以上各項經業主或監理簽證后予以調整。
2、調整原則:
(1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價執行。
(2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
。3)工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。
。4)增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結算價款為:固定合同價+追加合同價款(補充協議或工程聯系單)。
第三條合同價款的支付與結算
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日起3日內,甲方支付合同總價的30 %備料款,計人民幣¥812094.6元
2、主體鋼構件和安裝人員開始進場2日內,甲方支付合同總價的30 %進度款,計人民幣¥812094.6元。
3、主體鋼構件安裝完畢,屋面板開始進場后3日內,甲方支付合同總價的25 %進度款,計人民幣¥676745.5元。
4、乙方在鋼結構工程完工后50日內,甲方支付合同總價的10 %進度款,計人民幣¥270698.2元。
5、質保金為合同總價的5%在鋼結構單項工程竣工后滿1年內付清。
6、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,其各階段支付比例不變,支付金額作相應增減。如本工程有兩個或兩個以上建筑單體,在支付工程款時,如單體進度不同,則按單體進度及造價分棟支付,但支付比例不變。
7、甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時,在乙方催告后3日內仍不支付的,乙方有權暫停施工,待甲方支付后恢復施工。停工期間損失由甲方承擔,工期順延。如在催告后28天內不支付的,則乙方有權解除合同,甲方賠償一切損失。
二、結算:
1、乙方應于工程竣工驗收合格后或視為合格后10日內向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的,適用國家有關規定。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后10日內給予確認或提出修改意見。期限內不作確認或不提修改意見的,則視為確認該結算報告。
4、如結算報告的工程最終造價無增減時,則無需甲方確認即應按本條第一款關于工程款支付的約定時間支付工程款;如有增減時,則對增減部分進行決算。
5、追加工程款、費用、賠款,如已經甲方簽證確認的,則無需再次確認即應支付;尚未確認的;由甲方在收到結算報告和結算資料之日起14日內確認或提出異議,否則視同認可。
6、甲方與乙方對工程款結算發生爭議時應協商解決;協商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。
三、其他事項:
1、本合同在支付工程預付款與進度款時開具稅務局統一收款收據,工程決算確定后開具發票(85%增值稅發票,15%當地勞務稅票)。
2、本合同材料采購、構件制作屬承攬合同中的制作部分,涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅,并由乙方按合同約定開具相關貨物銷售發票。
3、本工程安裝部份款項為建筑業勞務價款,由乙方在安裝工程所在地繳納營業稅,并開具相應發票。
4、工程款支付方式:銀行匯票或轉帳支票,不得以任何形式的現金支付。
5、此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。
第四條工程期限
一、根據工程實際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日,具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應提前5天通知乙方。
二、若按計劃工期,甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的,甲方應支付合同規定的第一筆工程進度款;甲方場地要推遲30天以上進場安裝的,甲方除支付工程進度款外并補償乙方的經濟損失,且乙方有權終止合同。
三、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期相應順延:
1、按施工準備規定要求,不能提供壓實平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工時;
2、甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度時;
3、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;
4、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;
5、因甲方或監理簽證不及時而影響下一道工序施工;
6、未按合同規定撥付工程預付款、進度款而影響施工;
7、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
8、如基礎由甲方負責承擔,由于甲方延期或因土建質量不合格而影響乙方的正常施工,
及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的,工期相應順延;
9、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
四、乙方在以上情況發生后的5天內,就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出書面報告,甲方代表收到后應在5天內予以確認答復,逾期不予答復,乙方即可視為報告內容和延期要求已被確認。
第五條施工準備
一、甲方:
1、年月日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負責紅線外進場道路的維修,并接到施工現場。
2、年月日前,負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,并提供相應的資料。
3、甲方負責設計時,合同簽訂后3天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖九份及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會審紀要,在7日內分送有關單位,并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)八份。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續、建筑規劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、占用道路等合法手續;協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。甲方手續未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結算驗收。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發出進場施工的書面通知。
二、乙方:
1、編制施工組織設計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
2、乙方在甲方許可的范圍內搭建臨時辦公、生活設施。
3、提供辦理建筑施工許可證的有關資料,配合甲方代表的現場管理。
4、辦理施工安全手續、現場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續。
5、構件已制作,具備發運安裝條件時,乙方應書面通知甲方,準備進場安裝。
第六條雙方的職責
一、甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
(1)下達的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效;
(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;
(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;
。4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
2、甲方先辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續,保證乙方的進場施工能順利進行,若在乙方進場施工后,甲方相關手續尚未辦妥,一切責任由甲方承擔并賠償乙方相關經濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認后,作為乙方預算、施工、決算的依據。
二、乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
(1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。
。2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案,和依據合同發出的指令,組織施工。
2、乙方根據圖紙合同的要求采購工程所需要的材料,并提供產品合格證。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。
4、乙方按有關規定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,非乙方責任造成安全事故,由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料,作為制作施工的有效依據,開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要,作為施工與結算的補充依據,甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。
施工中如發現設計錯誤或不合理的地方,乙方應及時以書面形式通知甲方,由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位,共同研究確定修改意見或變更設計文件,乙方按修改或變更的設計文件進行施工。
甲方如需設計變更,須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙,并且費用已經業主確認后,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,簽訂補充協議。如構件已經制作后提出修改,甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的,如甲方需變更設計時,應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更,辦法與上款相同。
經甲方認可的設計變更,發生工程費用變動,工程款按實結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔責任及發生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經乙方現場管理人員許可,不得擅自進入施工現場,否則發生人身事故均由甲方負責并承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓,不得上崗作業。
六、發生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應按有關規定立即報告有關部門并通知項目經理,同時按有關部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。
第九條工程質量
一、工程質量標準:合格。
二、對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規范、規程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督,隨時接受監理工程師的檢查。發
現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。
五、監理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。如影響施工,檢驗不合格的,影
響施工的費用和損失由乙方承擔,檢驗合格的`則由甲方承擔,并順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時,應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發生質量事故,應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔保修責任,質保金為合同總價的5 %,保修期為一年。
第十條工程驗收
一、基礎螺栓工程,若乙方施工的,則需經甲方及監理驗收通過后,乙方方可進入下道
工序,否則乙方整改至符合要求為止;若由甲方施工的,則質量由甲方負責。
二、中間驗收:鋼結構主構件安裝完畢,乙方自評符合設計質量要求后通知甲方組織中
間驗收。甲方在接通知后三日內組織驗收。驗收符合要求的,雙方簽字確認,驗收不符要求的,乙方整改至符合要求為止。甲方三日內不組織驗收的,視為驗收合格,乙方有權進入下一道工序。
三、最終驗收:全部鋼結構工程完工后,甲方應自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料
之日起7日內組織驗收。驗收結果分別按以下處理:
1、工程完工后7天內,若甲方尚未辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續,則視為工程驗收達到合同要求,甲方應如期支付乙方所有工程款。
2、驗收合格后的,甲、乙雙方簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
3、經驗收認為基本符合合同要求,有個別一般性問題需要整改,可在竣工驗收證書上簽字確認合格,但需在驗收記錄中注明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內整改完畢并經甲方確認,則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認日。
4、驗收不符合合同要求的,由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,但實際工期計算至首次提交驗收報告日,修改期間不應計入乙方的施工時間。
5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告后14日內不組織驗收或組織驗收后7日內無書面修改意見的,則視為工程已經驗收合格,甲方應按合同約定支付工程尾款。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,任何一方在收到對方通知后7天內予以回復,否則視為認可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。
五、工程未經竣工驗收或驗收不合格的,甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格,有關質量及經濟損失等問題由甲方承擔責任。
第十一條獎勵和違約責任
一、獎勵
1、工程經驗收獲獎時,甲方一次性獎勵乙方 萬元。
2、工程提前完工,每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。
二、乙方的違約責任
1、工程質量不符合合同和設計要求的,應予返工或修理,并承擔其費用。
2、由乙方設計時,因設計錯誤造成返工時,發生的各種費用由乙方自行承擔。乙方轉委托他人的設計不符合合同要求的,由設計人承擔設計責任。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的,應按《中華人民共和國民法典》等相關法律規定賠償損失。
三、甲方的違約責任
1、未按合同約定支付工程款,按日萬分之二支付違約金,工期順延。造成乙方停工、窩工的,賠償損失。
2、工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設計而造成停工、窩工、返工的,工期相應順延,并賠償乙方停工、窩工、返工、機械設備調運、施工人員遣散、材料構件積壓等損失。
3、甲方未及時向乙方發出指令、批準、或發出指令錯誤,賠償乙方因此所受的損失;延誤工期的,工期順延。
4、工程驗收合格或視為合格后,甲方未按合同約定支付工程尾款的,按工程總造價的日萬分之二償付違約金。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發生爭執,雙方協商解決,協商不成可向原告所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式份,合同附件份。甲、乙雙方各執正本一份,副本份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效;工程驗收符合要求,結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經雙方協商一致,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________簽訂地點:___________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同15
別墅裝修合同樣本 發包方:_____(以下簡稱“甲方”)與承包方:_____(以下簡稱“乙方”)為維護雙方的權益,根據現行的法律、法規和規章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室,(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格,并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前,乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。
第三章 施工內容
第五條 該房屋屬_____結構,房型為_____房_____廳_____廚_____衛,建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛,施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內容和做法說明如下(不夠可附頁):
(一)廳:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(二)房:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(三)廚:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(四)衛:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;
(五)其他:地面部分_____,墻面部分_____,天棚部分_____,門窗部分_____,其他_____;前款沒有說明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設備和價款
第七條 施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》,乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用
第八條 該房屋工程總價款為_____元,其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的,甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的,甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價,不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的,按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的,可以委托價格評估部門評估,價格評估部門的評估結論,雙方應當接受。
第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的,甲方有權選擇以下列方式之一處理,乙方應當接受:
(1)甲方同意繼續使用的,乙方免收該材料和設備的費用;
(2)甲方不同意繼續使用的,乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做,更換后的材料和設備費減半收取,原工期不變。
第十一條 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十二條 乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準,包括但不限于完工后的室內空氣質量,輻射、照明和噪音強度等指標,使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規定的,應當立即更換和重做,更換后的材料和設備不再收費,原工期不變。第十三條 甲方變更施工內容的,乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的,經甲方書面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備,乙方提供勞務的情形下適用
第十四條 該房屋的工程總價款為_____元,其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。第十五條 甲方提供的材料、設備,應當按時送到現場,乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的,乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場,經乙方驗收后發生損壞的,乙方應當賠償。第十六條 甲方提供的材料和設備,均應用于本工程;未經甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的,乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十七條 工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開工前二至五日,甲方支付相當于總價款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內,甲方支付相當于總價款40%的工程款;
(三)竣工驗收后三日內,甲方支付相當于總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款5%的工程款。甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十八條 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發票。
第二十條 竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金?⒐を炇蘸细窈笠荒陜葲]有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第六章 結算
第二十一條 工程竣工,甲方驗收后對價款有異議的,可以要求不超過七日的核價期,核價期內,甲方有權暫停向乙方付款,乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的,核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的,以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據,按照評估結果結算總價款,乙方應當同意。
第七章 工程進度
第二十二條 本工程于_____年_____月_____日開工,_____年_____月_____日竣工,工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內,乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表,負責本合同的履行,包括根據要求組織施工,協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的`,應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條 乙方應當自行施工,未經甲方同意,不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條 工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑工程技術規程》、 DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》,以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條 施工期間,甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況,乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工,按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程,確保工程質量,不得偷工減料。
第二十八條 施工期間,甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的,應在變更的項目施工前通知乙方,乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的,應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的,按本合同第十三條的規定處理。
第二十九條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構,不得擅自折、改供曖、燃氣管線,或實施其他影響建筑結構,危害使用安全,和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規定禁止的行為,乙方可以拒絕,但應當提供修改意見。
第三十條 乙方應當遵守施工安全操作規程,采取必要的安全防護和消防措施,保證作業人員安全,避免甲方房屋和其他財產的損失。
乙方違反前款規定,造成損失的,應當賠償。
第三十一條 施工中,不得侵占公共空間,不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定,引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的,應當負責處理,造成甲方損失的,應當賠償。第三十二條 施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔,但日平均支出超過以下限額的,超過的部分由乙方承擔:水費_____元/日,電費_____元/日,煤氣費_____元/日,電話費_____元/日。
前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值,以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。
第九章 驗收
第三十三條 隱蔽工程完工后,乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收,甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的,應當通知乙方另行安排時間。
【工程承攬合同】相關文章:
工程承攬合同12-01
工程承攬合同12-28
工程業務承攬合同06-21
【推薦】工程承攬合同04-10
【熱】工程承攬合同04-10
【熱門】工程承攬合同04-01
【精】工程承攬合同03-14
【薦】工程承攬合同03-13
工程承攬合同15篇06-13
電力工程承攬合同06-14